Резолютивная часть решения от 13 марта 2023 г. по делу № А40-214084/2022

51_35008163



АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

(в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-214084/22-51-1691
13 марта 2023 года
город Москва
Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Козленковой О. В., единолично, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Власенко А. В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПЕРСПЕКТИВА» (ОГРН <***>)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СК ГОРИЗОНТ» (ОГРН <***>)

о взыскании убытков в размере 959 825 руб. 67 коп., по договору подряда № 22-10/2156 от 22 октября 2021 года неустойки в размере 4 060 860 руб. 31 коп., по договору подряда № 22-11/21-40 от 22 ноября 2021 года стоимости давальческих материалов в размере 2 203 590 руб. 69 коп.,

при участии:

от истца – ФИО1, по дов. № б/н от 02 февраля 2023 года; ФИО2, по дов. № б/н от 22 декабря 2022 года;

от ответчика – не явился, извещен;

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СК ГОРИЗОНТ» в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПЕРСПЕКТИВА» по договору подряда № 22-10/21-56 от 22 октября 2021 года неустойку в размере 454 265 руб. 73 коп., по договору подряда № 22-11/21-40 от 22 ноября 2021 года стоимость давальческих материалов в размере 2 203 590 руб. 69 коп., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 21 750 руб. 98 коп.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья: О. В. Козленкова