СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 14 марта 2023 г. по делу № А41-44319/2022

Арбитражный суд Московской области (АС Московской области) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

64_13645270

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А41-44319/22
14 марта 2023 года
г. Москва

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Арешкиной И.Д., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Леоновым С.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело

по иску Федерального агентства воздушного транспорта (ОГРН:1047796301002, ИНН:7714549744) к обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-производственная база «Союзстрой» о взыскании 1 449 667,02 руб. неустойки за просрочку выполнения работ по государственному контракту от 09.01.2020 № 0373100090919000055,

треть лицо: ФГУП «АГА (А)», при участии в заседании:

от истца – ФИО1 по дов. от 30.12.2022 № Д-14.3/234, паспорт, диплом, от ответчика – ФИО2 по дов. от 15.08.2022, удостов. адвоката,

от третьего лица – ФИО1 по дов. от 14.07.2022 № 218-д, паспорт, диплом.

Руководствуясь статьями 110, 167, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительно-производственная база «Союзстрой» в пользу Федерального агентства воздушного транспорта 1 449 667,02 руб. неустойки.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительно-производственная база «Союзстрой» в доход федерального бюджета 27 496,67 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия.

Судья И.Д. Арешкина