Решение от 4 сентября 2019 г. по делу № А40-92365/2019Именем Российской Федерации Дело №А40-92365/19-138-800 г. Москва 05 сентября 2019 года Резолютивная часть решения изготовлена 29 августа 2019 года Решение в полном объеме изготовлено 05 сентября 2019 года Арбитражный суд в составе: Председательствующего: судьи Ивановой Е.В. при ведении протокола помощником судьи Аветисян К.А. рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ОАО "Инсолар-Инвест" (121309 Москва город улица Филёвская Б. дом 22 стр. 2, ОГРН: <***>, ИНН: <***>) к АО «СЗНИИМОССТРОЙ» (119192, Москва город, улица Винницкая, 8, ОГРН: <***>, ИНН: <***>) о расторжении договора №460/44/00/14 при участии: согласно протокола Открытое акционерное общество «Инсолар-Инвест» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Акционерному обществу «Специализированный застройщик Научно-исследовательский институт московского строительства «НИИМосстрой» о расторжении договора №460/44/00/14 от 05.06.2014г., обязании Ответчика вернуть предоставленные Истцом в рамках исполнения Договора №460/44/00/14 оборудование, на котором проводились испытания, а именно: № п/п Наименование Пояснения Кол-во Габаритные размеры 1 Утилизатор тепла вентиляционных выбросов (УТВВ) Конструкции, состоящие из собранных функциональных секций коробов с встроенными: -фильтрами; -шумоподавителями; -охладителями. У одного имеется воздушный нагнетатель "Улитка" с электроприводом 2 У одного: (1x1x4) м. и у другого: (1x1x2) м. 2 Стенд: "Модель бытовой квартирной канализации" Наглухо закрытые по боковому периметру стойки 2 (2,1x1x0,35) м. 3 Стенд ветронагрузки (система имитации ветрового напора) Установка с 4-мя воздухонагнетателями "Улитка", оборудованными электроприводами 1 (1,8x2x0,6) м. 4 Испытательный стенд утилизации тепла канализационных стоков Открытая вертикальная колонка со стояком из ПВХ трубы (d=100) и с закреплённым наверху сливным бачком 1 (2,5x0,35x0,35) м. 5 Труба ПНД На деревянной катушке (d=l м.) 50 пог. метр. Н=0,8 м. ; d=l м. 6 Кабель силовой (3-ф; А1) Бухта к 70 пог.м. D=1,5m. 7 ФИО1 с утилизаторами канализационных стоков 1 (0,8x0,6x0,6) м. 8 Стойка испытательного стенда "водогрейки" (ИС АТНГВ) 1 (2,2x1x0,35) м. 9 Вентиляционная канальная установка увлажнения С установленным баком для воды и электроводонагревателем 1 (1,7x1,8x0,6) м. 10 Шкафы автоматики, управления и электропитания Располагаются на стенах помещения. Внутри шкафов установлены микроконтроллеры "ФИО2 12" - 2шт.; "Контар МС6" и расширитель "ФИО3 8.3". Электросчётчик "Меркурий 231" 2 11 Шкафы электропитания Располагаются на стенах помещения. Внутри шкафов установлены Электросчётчики: - в одном - Меркурий 230; в другом -Меркурий 203. 2 12 Установка ИК-излучения и искусственного дождевания 1 (1,8x2x0,8) м. 13 Утилизатор тепла вентиляционных выбросов (УТВВ) Конструкция в сборе (короба, фильтры,воздуходувка с электроприводом ...) 1 (2,7x4x1,2) м. 14 Нагревательный котёл с газовой горелкой - АХЕ 3D 59. Фирма "Lamborghini" 1 (1,2x0,8x0,8) м. 15 Ёмкость для жидкости. Изделие Т500 ВКЗ 1 (1,5x0,8x0,8) м. 16 Расширительный бак (для горячей воды) 1 V=120 л. 17 Циркуляционные насосы Grundfbs Два - Grundfos CR3-2A; один -Grundfos UPS 25-70 3 18 Утилизатор теплоты сточных вод общедомовый 1 (1,2x7x0,15) м. 19 Шкафы автоматики, управления и электропитания Шкафы. Щ4П1: - два частотных регулятора; Щ4П2:- частотный преобразователь; ША1: - контроллер МС 12 и расширитель МА 8.3; ША2: - контроллер МС 12 и два расширителя МА 8.3; ШУ: - электросчётчик Меркурий 230 5 20 Баки-аккумуляторы тепла и холода 2 №=2,5 м. ; d=l,3 м. 21 Циркуляционные насосы Grundfos CR15-0,2 2 Циркуляционный насос Grundfos CR... 1 22 Ёмкость для жидкости 1 V=300 л. 23 Шкафы автоматики, управления и электропитания испытательного стенда ТНУ Шкафы. ШУ: - электросчётчик Меркурий 230; РЩ:- электропитание, автоматы; ША1: - контроллеры МС 12иМС8, SKAT-24; СИ-ТНУ ША2: - контроллеры МС 12 и расширитель МА 8.3 ШУН: - частотные регуляторы насосов; ЩТНУ: Электросчётчик Меркурий 231; Щиток с шиной заземления 7 24 Расширительный бак (для горячей воды) 1 V=150 л. 25 Градирня 1 26 Шкаф автоматики и электропитания Снеготаялки В шкафу установлены контроллер ФИО2 12 и электросчётчик Меркурий 231 1 27 Воздушный тепловой насос ВТНУ-14 (часть Снеготаялки) 1 28 Стенд испытаний труб и трубных сборок на устойчивость к воздействию циклических гидравлических нагрузок В состав оборудования стенда входят: -Насос-водомёт, -Ёмкость для воды (V=220 л.); -Расширительный бак; -Реле давления (2 шт.); -Клапан электромагнитный; -Шкаф автоматики и электропитания. 1 Требования уточнены и приняты в окончательной редакции в порядке ст. 49 АПК РФ. Требования заявлены со ссылкой на ст. 301, 309, 310, 450, 452 ГК РФ. Истец поддерживает требования. Ответчик возражает по иску. Рассмотрев заявленные требования, исследовав и оценив в материалах дела доказательства, суд пришел к выводу об удовлетворении иска. При этом суд исходил из следующего. Между истцом (Заказчик) и Ответчиком (исполнитель) заключен договор от 05.06.2014г. №460/44/00/14 на проведение научных исследований, согласно условиям которого Заказчик поручает, оплачивает расходы и принимает выполненную работу, а Исполнитель обеспечивает выполнение и сдачу работы по теме: провести экспериментальные исследования по лабораторному определению режимных характеристик теплонасосных и иных элементов адаптивных геотермальных теплонасосных систем теплохладоснабжения с использованием приборной базы, уникальных стендов и установок Центра коллективного использование научным и испытательным оборудованием Ответчика. По условиям п. 3.1, договорная цена по договору установлена в размере 1 500 000 руб. В соответствии с п. 4.1, перечень научной, технической и иной документации, подлежащей оформлению и срок сдачи её Исполнителем определяются Техническим заданием и Календарным планом. Согласно приложению №2 к договору в редакции дополнительного соглашения от 29.07.2015г. №1, сроком начала и окончания работ разделен на этапы, так по первому этапу установлены следующие сроки: на определение режимных характеристик теплонасосного оборудования, который заканчивается научно-техническим отчетом, протоколом проведения испытаний начало работ – 05.06.2014г., окончание работ 31.12.2014г. Второй этап – определение режимных характеристик систем аккумулирования тепловой энергии сроки установлены с 01.07.2015г. по 31.11.2015г. Третий этап – определение режимных характеристик трубопроводов из полимерных материалов, эксплуатируемых в АГТСТ – 01.07.2016г. по 31.11.2016г. 05.06.2014г. стороны заключили дополнительное соглашение №1 к договору, согласно которому заказчик безвозмездно передаёт, а Исполнитель принимает оборудование, необходимое для проведения испытаний: № п/п Наименование Пояснения Кол-во Габаритные размеры 1 Утилизатор тепла вентиляционных выбросов (УТВВ) Конструкции, состоящие из собранных функциональных секций коробов с встроенными: -фильтрами; -шумоподавителями; -охладителями. У одного имеется воздушный нагнетатель "Улитка" с электроприводом 2 У одного: (1x1x4) м. и у другого: (1x1x2) м. 2 Стенд: "Модель бытовой квартирной канализации" Наглухо закрытые по боковому периметру стойки 2 (2,1x1x0,35) м. 3 Стенд ветронагрузки (система имитации ветрового напора) Установка с 4-мя воздухонагнетателями "Улитка", оборудованными электроприводами 1 (1,8x2x0,6) м. 4 Испытательный стенд утилизации тепла канализационных стоков Открытая вертикальная колонка со стояком из ПВХ трубы (d=100) и с закреплённым наверху сливным бачком 1 (2,5x0,35x0,35) м. 5 Труба ПНД На деревянной катушке (d=l м.) 50 пог. метр. Н=0,8 м. ; d=l м. 6 Кабель силовой (3-ф; А1) Бухта к 70 пог.м. D=1,5m. 7 ФИО1 с утилизаторами канализационных стоков 1 (0,8x0,6x0,6) м. 8 Стойка испытательного стенда "водогрейки" (ИС АТНГВ) 1 (2,2x1x0,35) м. 9 Вентиляционная канальная установка увлажнения С установленным баком для воды и электроводонагревателем 1 (1,7x1,8x0,6) м. 10 Шкафы автоматики, управления и электропитания Располагаются на стенах помещения. Внутри шкафов установлены микроконтроллеры "ФИО2 12" - 2шт.; "Контар МС6" и расширитель "ФИО3 8.3". Электросчётчик "Меркурий 231" 2 11 Шкафы электропитания Располагаются на стенах помещения. Внутри шкафов установлены Электросчётчики: - в одном - Меркурий 230; в другом -Меркурий 203. 2 12 Установка ИК-излучения и искусственного дождевания 1 (1,8x2x0,8) м. 13 Утилизатор тепла вентиляционных выбросов (УТВВ) Конструкция в сборе (короба, фильтры,воздуходувка с электроприводом ...) 1 (2,7x4x1,2) м. 14 Нагревательный котёл с газовой горелкой - АХЕ 3D 59. Фирма "Lamborghini" 1 (1,2x0,8x0,8) м. 15 Ёмкость для жидкости. Изделие Т500 ВКЗ 1 (1,5x0,8x0,8) м. 16 Расширительный бак (для горячей воды) 1 V=120 л. 17 Циркуляционные насосы Grundfbs Два - Grundfos CR3-2A; один -Grundfos UPS 25-70 3 18 Утилизатор теплоты сточных вод общедомовый 1 (1,2x7x0,15) м. 19 Шкафы автоматики, управления и электропитания Шкафы. Щ4П1: - два частотных регулятора; Щ4П2:- частотный преобразователь; ША1: - контроллер МС 12 и расширитель МА 8.3; ША2: - контроллер МС 12 и два расширителя МА 8.3; ШУ: - электросчётчик Меркурий 230 5 20 Баки-аккумуляторы тепла и холода 2 №=2,5 м. ; d=l,3 м. 21 Циркуляционные насосы Grundfos CR15-0,2 2 Циркуляционный насос Grundfos CR... 1 22 Ёмкость для жидкости 1 V=300 л. 23 Шкафы автоматики, управления и электропитания испытательного стенда ТНУ Шкафы. ШУ: - электросчётчик Меркурий 230; РЩ:- электропитание, автоматы; ША1: - контроллеры МС 12иМС8, SKAT-24; СИ-ТНУ ША2: - контроллеры МС 12 и расширитель МА 8.3 ШУН: - частотные регуляторы насосов; ЩТНУ: Электросчётчик Меркурий 231; Щиток с шиной заземления 7 24 Расширительный бак (для горячей воды) 1 V=150 л. 25 Градирня 1 26 Шкаф автоматики и электропитания Снеготаялки В шкафу установлены контроллер ФИО2 12 и электросчётчик Меркурий 231 1 27 Воздушный тепловой насос ВТНУ-14 (часть Снеготаялки) 1 28 Стенд испытаний труб и трубных сборок на устойчивость к воздействию циклических гидравлических нагрузок В состав оборудования стенда входят: -Насос-водомёт, -Ёмкость для воды (V=220 л.); -Расширительный бак; -Реле давления (2 шт.); -Клапан электромагнитный; -Шкаф автоматики и электропитания. 1 Согласно акту №1 от 19.09.2014г., №1/2 от 29.10.2014г., от 01.12.2015г., исполнителем исполнены обязательства по первому и второму этапу и приняты заказчиком. Работы по третьему этапу не выполнены. Истец 21.01.2016г. обратился к Ответчику с предложением о возврате переданного оборудования. Однако оборудование н возвращено. 31.01.2017г. Истец повторно обратился к Ответчику с требованием о возврате оборудования и расторжения договора. В соответствии со ст.ст. 309-310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с их условиями и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается. В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации). В силу ст. ст.779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг Ответчик (исполнитель по договору) обязуется но заданию Истца (Заказчику по договору) оказать услуги, совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность, а Заказчик обязан оплатить услуги. Согласно ст. 769 ГК РФ, По договору на выполнение научно-исследовательских работ исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а по договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ - разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее. Исполнитель несет ответственность перед заказчиком за нарушение договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ, если не докажет, что такое нарушение произошло не по вине исполнителя (пункт 1 статьи 401). Согласно ст. 450 ГК РФ, применение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: 1) при существенном нарушении договора другой стороной; 2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. Статьей 1 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что гражданское законодательство основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты. Граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора. При установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности, в частности, из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему. Согласно статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе. По настоящему делу установлено, что нарушение заказчиком своих договорных обязательств, выразившееся в необоснованном приостановлении работы, является существенным применительно к ч. 2 ст. 450 ГК РФ. Длительность периода, на протяжении которого имеет место необоснованное приостановление заказчиком работы, и этап исполнения Договоров подрядчиком, повлекли для подрядчика такой ущерб, что он в значительной степени лишился того, на что был вправе рассчитывать при заключении Договоров. Учитывая изложенное, суд приходит к выводу об обоснованности требования о расторжении Договоров и его удовлетворении. Кроме этого, согласно п. 4 ст. 453 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, то к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства. На основании п. 1 ст. 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных ст. 1109 настоящего Кодекса. Оборудование, переданное заказчиком исполнителю для исполнения договора, является неосновательно приобретенным ответчиком и подлежит возврату на основании ст. 1102 ГК РФ. Кроме того, условиями дополнительного соглашения № 1 от 05.06.2014 к договору стороны согласовали в п. 2.1, что переданное ответчику оборудование по окончании работ подлежит возврату истцу. В соответствии с п. 1 ст. 1104 Гражданского кодекса Российской Федерации, имущество, составляющее неосновательное обогащение приобретателя, должно быть возвращено потерпевшему в натуре. При этом, согласно п. 1 ст. 1105 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае невозможности возвратить в натуре неосновательно полученное или сбереженное имущество приобретатель должен возместить потерпевшему действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, если приобретатель не возместил его стоимость немедленно после того, как узнал о неосновательности обогащения. Так, Ответчик в данном случае принял от истца оборудование для осуществления исследовательских работ, однако не вернул их. Факт принятия и использования данного оборудования подтверждается, в том числе актом сдачи-приемки работы от 01.12.2015, подписанным истцом и ответчиком, а также следует из того, что часть работ было выполнено и при этом из существа принятых на себя обязательств ответчиком (согласно предмета договора – проведение экспериментального исследования по лабораторному определению режимных характеристик….). Удовлетворяя требование, суд исходил из того, что истец доказал право собственности на спорное имущество; ответчик не представил в материалы дела доказательства возврата истцу спорного имущества и законности владения ответчиком спорным имуществом; основания для удержания оборудования ответчиком не имеется Судебные расходы подлежат распределению в порядке ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Руководствуясь ст.ст. 9, 65, 110, 123, 156, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Расторгнуть договор № 460/44/00/14 от 05 июня 2014 года. Обязать АО «СЗНИИМОССТРОЙ» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) возвратить ОАО "Инсолар-Инвест" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) оборудование, переданное по договору № 460/44/00/14 от 05 июня 2014 года, а именно № п/п Наименование Пояснения Кол-во Габаритные размеры 1 Утилизатор тепла вентиляционных выбросов (УТВВ) Конструкции, состоящие из собранных функциональных секций коробов с встроенными: -фильтрами; -шумоподавителями; -охладителями. У одного имеется воздушный нагнетатель "Улитка" с электроприводом 2 У одного: (1x1x4) м. и у другого: (1x1x2) м. 2 Стенд: "Модель бытовой квартирной канализации" Наглухо закрытые по боковому периметру стойки 2 (2,1x1x0,35) м. 3 Стенд ветронагрузки (система имитации ветрового напора) Установка с 4-мя воздухонагнетателями "Улитка", оборудованными электроприводами 1 (1,8x2x0,6) м. 4 Испытательный стенд утилизации тепла канализационных стоков Открытая вертикальная колонка со стояком из ПВХ трубы (d=100) и с закреплённым наверху сливным бачком 1 (2,5x0,35x0,35) м. 5 Труба ПНД На деревянной катушке (d=l м.) 50 пог. метр. Н=0,8 м. ; d=l м. 6 Кабель силовой (3-ф; А1) Бухта к 70 пог.м. D=1,5m. 7 ФИО1 с утилизаторами канализационных стоков 1 (0,8x0,6x0,6) м. 8 Стойка испытательного стенда "водогрейки" (ИС АТНГВ) 1 (2,2x1x0,35) м. 9 Вентиляционная канальная установка увлажнения С установленным баком для воды и электроводонагревателем 1 (1,7x1,8x0,6) м. 10 Шкафы автоматики, управления и электропитания Располагаются на стенах помещения. Внутри шкафов установлены микроконтроллеры "ФИО2 12" - 2шт.; "Контар МС6" и расширитель "ФИО3 8.3". Электросчётчик "Меркурий 231" 2 11 Шкафы электропитания Располагаются на стенах помещения. Внутри шкафов установлены Электросчётчики: - в одном - Меркурий 230; в другом -Меркурий 203. 2 12 Установка ИК-излучения и искусственного дождевания 1 (1,8x2x0,8) м. 13 Утилизатор тепла вентиляционных выбросов (УТВВ) Конструкция в сборе (короба, фильтры,воздуходувка с электроприводом ...) 1 (2,7x4x1,2) м. 14 Нагревательный котёл с газовой горелкой - АХЕ 3D 59. Фирма "Lamborghini" 1 (1,2x0,8x0,8) м. 15 Ёмкость для жидкости. Изделие Т500 ВКЗ 1 (1,5x0,8x0,8) м. 16 Расширительный бак (для горячей воды) 1 V=120 л. 17 Циркуляционные насосы Grundfbs Два - Grundfos CR3-2A; один -Grundfos UPS 25-70 3 18 Утилизатор теплоты сточных вод общедомовый 1 (1,2x7x0,15) м. 19 Шкафы автоматики, управления и электропитания Шкафы. Щ4П1: - два частотных регулятора; Щ4П2:- частотный преобразователь; ША1: - контроллер МС 12 и расширитель МА 8.3; ША2: - контроллер МС 12 и два расширителя МА 8.3; ШУ: - электросчётчик Меркурий 230 5 20 Баки-аккумуляторы тепла и холода 2 №=2,5 м. ; d=l,3 м. 21 Циркуляционные насосы Grundfos CR15-0,2 2 Циркуляционный насос Grundfos CR... 1 22 Ёмкость для жидкости 1 V=300 л. 23 Шкафы автоматики, управления и электропитания испытательного стенда ТНУ Шкафы. ШУ: - электросчётчик Меркурий 230; РЩ:- электропитание, автоматы; ША1: - контроллеры МС 12иМС8, SKAT-24; СИ-ТНУ ША2: - контроллеры МС 12 и расширитель МА 8.3 ШУН: - частотные регуляторы насосов; ЩТНУ: Электросчётчик Меркурий 231; Щиток с шиной заземления 7 24 Расширительный бак (для горячей воды) 1 V=150 л. 25 Градирня 1 26 Шкаф автоматики и электропитания Снеготаялки В шкафу установлены контроллер ФИО2 12 и электросчётчик Меркурий 231 1 27 Воздушный тепловой насос ВТНУ-14 (часть Снеготаялки) 1 28 Стенд испытаний труб и трубных сборок на устойчивость к воздействию циклических гидравлических нагрузок В состав оборудования стенда входят: -Насос-водомёт, -Ёмкость для воды (V=220 л.); -Расширительный бак; -Реле давления (2 шт.); -Клапан электромагнитный; -Шкаф автоматики и электропитания. 1 Взыскать с АО «СЗНИИМОССТРОЙ» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу ОАО "Инсолар-Инвест" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) расходы по оплате госпошлины в размере 12 000 руб. 00 коп. Возвратить ОАО "Инсолар-Инвест" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) из федерального бюджета госпошлину в размере 54 495 руб. 00 коп., перечисленную по платежному поручению от 05.04.2019 № 162. Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения. Судья Е.В. Иванова Суд:АС города Москвы (подробнее)Истцы:ОАО "Инсолар-инвест" (подробнее)Ответчики:АО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК - НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МОСКОВСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА "НИИМОССТРОЙ" (подробнее)Последние документы по делу:Судебная практика по:Неосновательное обогащение, взыскание неосновательного обогащенияСудебная практика по применению нормы ст. 1102 ГК РФ |