Резолютивная часть решения от 6 апреля 2025 г. по делу № А49-12199/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7 апреля 2025 года Дело № А49-12199/2024

Арбитражный суд Пензенской области в составе судьи Телегина А.П., руководствуясь ст.ст. 104, 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК "Семейный-6" (ИНН <***>) удовлетворить, судебные расходы истца отнести на ответчика.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Лидер СТР" (ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК "Семейный-6" (ИНН <***>) неустойку в сумме 144 735,18 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 12 237 руб.

Встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью "Лидер СТР" (ИНН <***>) удовлетворить, судебные расходы ответчика отнести на истца.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК "Семейный-6" (ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Лидер СТР" (ИНН

<***>) сумму 404 566,45 руб., в т.ч. долг – 386 425,71 руб., неустойка – 18 140,74 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 25 228 руб.

Произвести зачет по требованиям сторон друг к другу, по результатам которого взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК "Семейный-6" (ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Лидер СТР" (ИНН <***>) долг в сумме 272 822,45 руб.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью Лидер СТР" (ИНН <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 2 руб.

Решение может быть обжаловано путем подачи апелляционной жалобы в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Пензенской области в течение одного месяца со дня изготовления решения в полном объеме.

Судья А.П. Телегин