СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 10 октября 2019 г. по делу № А46-12472/2019

Арбитражный суд Омской области (АС Омской области) - Административное

Суть спора: Оспаривание ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц - Административные и иные публичные споры

395/2019-129664(2)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51 / 53-02-05, http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

город Омск № дела 10 октября 2019 года А46-12472/2019

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Чулкова Ю.П., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Страхолетовой А.В., рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРНИП 317554300085122) к Департаменту архитектуры и градостроительства Администрации города Омска (ИНН <***>, ОГРН <***>, место нахождения: 644099, <...>) о признании отказа в продлении срока разрешения на строительство № 55-ru55301000-418-2016 на реконструкцию здания по адресу: <...>, в ЦАО г. Омска под мотель с автостоянкой с расширенным комплексом услуг, выраженного в письме от 26.04.2019 № Исх- ОГ-ДАГ/09/176, незаконным, при участии в деле в качестве заинтересованного лица Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области,

при участии в судебном заседании:

от индивидуального предпринимателя ФИО1 - ФИО2 (паспорт) по доверенности от 23.01.2019;

от Департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска – ФИО3 (удостоверение) по доверенности от 19.02.2019 № 02/1633;

от Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области – не явились, извещены,

решил:

Заявление индивидуального предпринимателя ФИО1 удовлетворить.

Признать незаконным отказ Департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска в продлении срока разрешения на строительство № 55- ru55301000-418-2016 на реконструкцию здания по адресу: <...>, в ЦАО г. Омска под мотель с автостоянкой с расширенным комплексом услуг, выраженный в письме от 26.04.2019 № Исх-ОГ-ДАГ/09/176.

Обязать Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска продлить на 11 месяцев срок разрешения на строительство № 55-ru55301000-418-2016 на реконструкцию здания по адресу: <...>, в ЦАО г. Омска под мотель с автостоянкой с расширенным комплексом услуг, в течении 10 дней после вступления решения по делу № А46-12472/2019 в законную силу.

Взыскать с Департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 судебные расходы в виде государственной пошлины в сумме 300 рублей.

Решение суда в части признания отказа Департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска незаконным подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Восьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня изготовления решения в полном объеме через Арбитражный суд Омской области.

Судья Ю.П. Чулков