Резолютивная часть решения от 20 марта 2023 г. по делу № А65-468/2023

2023/2023-79466(2)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00

Именем Российской Федерации


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-468/2023
г. Казань
20 марта 2023 года
Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи Шариповой А.Э., при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания помощником судьи Трифоновой Ю.Ю.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Акционерного общества "Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий Республики Татарстан", г.Казань (ОГРН <***>, ИНН <***>) к Исполнительному комитету Базарно-Матакского сельского поселения Алькеевского муниципального района Республики Татарстан, Алькеевский район, с.Базарные Матаки, (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 202 108 руб. задолженности, 58 550 руб. неустойки (с 07.10.2020г. по 09.01.2023г.), неустойки с 10.01.2023г. до момента фактического исполнения обязательств, но не более 30% от всей стоимости по договору,

при участии:

от истца – ФИО1, представитель по доверенности от 12.01.2023г., диплом 101632 0010421,

от ответчика – не явился, извещен.

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Татарстан

Р Е Ш И Л :

Уточнение исковых требований принять. Исковые требования удовлетворить.


Взыскать с Исполнительного комитета Базарно-Матакского сельского поселения Алькеевского муниципального района Республики Татарстан, юридический адрес: Республика Татарстан, <...> (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации 19.01.2006г.) в пользу Акционерного общества "Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий Республики Татарстан", юридический адрес: <...> (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации 07.10.2011г.) 202 108 руб. задолженности, неустойку в размере 52 250 руб. (за период с 07.10.2020 по 28.11.2022), проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 4 651,25 руб. за период с 29.11.2022 по 20.03.2023, проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму долга, начиная с 21.03.2023 по день фактического погашения задолженности, исходя из ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды, возмещение расходов по оплате госпошлины в размере 8 180 руб..

Выдать Акционерному обществу "Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий Республики Татарстан", юридический адрес: <...> (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации 07.10.2011г.) справку на возврат госпошлины в размере 33 руб. уплаченной по платежному поручению № 176 от 31.01.2023.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд в месячный срок через Арбитражный суд Республики Татарстан.

Судья А.Э. Шарипова

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 27.12.2021 11:28:04Кому выдана Шарипова Алсу Энваровна