Резолютивная часть решения от 8 апреля 2021 г. по делу № А49-1022/2021

Арбитражный суд Пензенской области

Кирова ул., д. 35/39, Пенза г., 440000,

тел.: +78412-52-99-80, факс: 52-70-41, http://www.penza.arbitr..ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

по делу, рассмотренному в порядке упрощённого производства

г. Пенза Дело № А49-1022/2021

« 08 » апреля 2021г.

Арбитражный суд Пензенской области в составе судьи Лавровой И.А., рассмотрел в порядке упрощённого производства без вызова сторон дело по иску индивидуального предпринимателя ФИО1, ОГРН <***>, ИНН <***>

к Обществу с ограниченной ответственностью "Реставрационно-строительная компания "Гефест", ОГРН <***>, ИНН <***>

о взыскании неустойки в сумме 278230 руб. 00 коп. за нарушение срока оплаты по договору поставки № ИМ-2101-АД от 21 января 2019 года за период с 09 июня 2019 года по 25 декабря 2020 года (с учётом ограничения размера ответственности, установленного соглашением сторон в пункте 5.2 указанного договора).

Размер задолженности установлен вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Пензенской области от 06 августа 2020 года по делу № А49-8188/2019.

Иск предъявлен в Арбитражный суд Пензенской области в соответствии с пунктом 7.5 договора (договорная подсудность).

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 228-229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьёй 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Ходатайство Общества с ограниченной ответственностью "Реставрационно-строительная компания "Гефест" о снижении размера санкций в соответствии со статьёй 333 Гражданского кодекса Российской Федерации оставить без удовлетворения.

Исковые требования удовлетворить, расходы по государственной пошлине отнести на ответчика.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Реставрационно-строительная компания "Гефест" в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 неустойку в сумме 278230 руб. 00 коп., а также расходы по государственной пошлине в сумме 8565 руб. 00 коп.

Решение подлежит немедленному исполнению.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия резолютивной части решения, а в случае составления мотивированного решения по заявлению стороны - со дня принятия решения в полном объёме.

СудьяИ.А. Лаврова