Резолютивная часть решения от 17 мая 2017 г. по делу № А62-4228/2016

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Большая Советская, д. 30/11, г.Смоленск, 214001

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru

тел.8(4812)24-47-71; 24-47-72; факс 8(4812)61-04-16

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

город Смоленск 17.05.2017 Дело № А62-4228/2016

Арбитражный суд Смоленской области в составе: председательствующего по делу судьи Савчук Л.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» в лице филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» (ОГРН <***>; ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Домостроительная компания» (ОГРН <***>; ИНН <***>)

о взыскании штрафной неустойки в размере 14 865 964 рублей 85 копеек,

встречному иску

общества с ограниченной ответственностью «Домостроительная компания» (ОГРН <***>; ИНН <***>)

к публичному акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» в лице филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» (ОГРН <***>; ИНН <***>)

о взыскании неустойки по договору № 40745231 от 04.07.2013 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в размере 2 884 936, 07 рублей за нарушение срока выполнения договорных обязательств,

иску публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» в лице филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» (ОГРН <***>; ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Домостроительная компания» (ОГРН <***>; ИНН <***>)

о взыскании неустойки по договору № 40745231 от 04.07.2013 года за период с 24.10.2015 по 31.08.2016 года в размере 9 202 740,18 рублей, понесенных расходов в размере 8 177,40 рублей,

при участии в судебном заседании:

от ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» – ФИО2- представителя по доверенности № Д-СМ/01/41 от 01.06.2016, паспорт;

от ООО «Домостроительная компания» –ФИО3, представителя по доверенности от 14.03.2016, паспорт, ФИО4, представителя по доверенности от 16.11.2016,

Руководствуясь статьями 110, 167 - 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Домостроительная компания» (ОГРН <***>; ИНН <***>) в пользу публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» в лице филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» (ОГРН <***>; ИНН <***>) неустойку в размере 2 366 295 рублей 86 копеек, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 19 656 рублей 16 копеек.

Взыскать с публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» в лице филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» (ОГРН <***>; ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Домостроительная компания» (ОГРН <***>; ИНН <***>) неустойку в размере 2 884 936 рублей 05 копеек, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 12 000 рублей.

После проведенного зачета, взыскать с публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» в лице филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» (ОГРН <***>; ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Домостроительная компания» (ОГРН <***>; ИНН <***>) денежные средства в размере 510 984 рубля 03 копейки.

В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать.

Взыскать с публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» в лице филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» (ОГРН <***>; ИНН <***>) государственную пошлину в размере 72 756 рублей.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Тула), в течение двух месяцев после вступления решения суда в законную силу в кассационную инстанцию – Арбитражный суд Центрального округа (г. Калуга) при условии, что решение суда было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Смоленской области.

Судья Л.А. Савчук