Резолютивная часть решения от 9 ноября 2020 г. по делу № А59-1018/2020

16_1039683

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 28

Факс 460-945, 460-952, адрес сайта-http://sakhalin.arbitr.ru/ Электронная почта-info@sakhalin.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А59-1018/2020
г. Южно-Сахалинск
9 ноября 2020 года
Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Веретенникова И.Н., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

областного казённого учреждения «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 693000, <...>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Остов» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 693000, <...>)

о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту № 0161200003717000053_321552 от 16.08.2017

встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Остов»

к областному казённому учреждению «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области»

о взыскании штрафа за нарушение условий контракта, при участии:

от истца: Мариненко Е.И. по доверенности от 02.11.2020;

от ответчика: ФИО3 по доверенности от 09.01.2020, ФИО4 по доверенности от 02.06.2020, ФИО5 по доверенности от 07.09.2020.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

исковые требования областного казённого учреждения «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области» удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Остов» в пользу областного казённого учреждения «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области» неустойку в размере 1 747 957 (один миллион семьсот сорок семь тысяч девятьсот пятьдесят семь) рублей 27 копеек.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Остов» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 30 480 (тридцать тысяч четыреста восемьдесят) рублей.

В удовлетворении встречных исковых требований отказать.

Принять отказ истца от иска в части требования о взыскании с областного казённого учреждения «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области» штрафа в сумме 925 037 рублей 54 копейки, производство по делу в данной части требований прекратить.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Остов» из федерального бюджета государственную пошлину в размере 3 238 (три тысячи двести тридцать восемь) рублей 20 копеек, уплаченную по платежному поручению № 2450 от 08.09.2020 о чем выдать справку.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента вынесения в полном объеме через Арбитражный суд Сахалинской области.

Судья И.Н. Веретенников

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 30.07.2020 2:27:01

Кому выдана Веретенников Иван Николаевич