Резолютивная часть решения от 29 ноября 2017 г. по делу № А59-4087/2017Арбитражный суд Сахалинской области (АС Сахалинской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 23_714204 АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть г. Южно-Сахалинск дело А59-4087/2017 28 ноября 2017 года Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Аникиной Н.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Подрядчик» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к Отделу по управлению муниципальной собственностью Шахтерского городского поселения Углегорского муниципального района Сахалинской области (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании договорной неустойки в размере 188 521 рубль 58 копеек, при участии представителей: от истца –ФИО2 по доверенности от 22.11.2017; от ответчика – не явился, Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 176 АПК РФ, суд Взыскать с Отдела по управлению муниципальной собственностью Шахтерского городского поселения Углегорского муниципального района Сахалинской области (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Подрядчик» (ОГРН <***>, ИНН <***>) 172 811 рублей 44 копейки неустойки. Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его изготовления в полном объеме, через Арбитражный суд Сахалинской области. Судья Н.А. Аникина Суд:АС Сахалинской области (подробнее)Истцы:ООО "Подрядчик" (подробнее)Ответчики:ОУМС администрации Шахтерского городского поселения (подробнее)Судьи дела:Аникина Н.А. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
