Резолютивная часть решения от 8 апреля 2021 г. по делу № А33-14569/2019

Арбитражный суд Красноярского края (АС Красноярского края) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда



1189/2021-96428(1)


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ


08 апреля 2021 года

по делу А33-14569/2019 Красноярск

08 апреля 2021 года

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Руководствуясь статьями 110, 167170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:


первоначальный иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СпецТрубопроводСтрой" (ИНН <***> , ОГРН <***>, с. Супонево Брянской области) в пользу акционерного общества "Норильсктрансгаз" (ИНН <***>, ОГРН <***>, г. Норильск Красноярского края) 18 700 000 руб. неустойки, а также 24 920 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины, 194 785 руб. судебных расходов за проведение судебной экспертизы.

В удовлетворении остальной части иска отказать. Встречный иск удовлетворить частично.

Взыскать с акционерного общества "Норильсктрансгаз" (ИНН <***>, ОГРН <***>, г. Норильск Красноярского края) в пользу общества с ограниченной ответственностью "СпецТрубопроводСтрой" (ИНН <***> , ОГРН <***>, с. Супонево Брянской области) 656 702 руб. 39 коп. основного долга, а также 2 980 руб. судебных расчетов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части иска отказать. Произвести зачет встречных требований.

В результате зачета взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СпецТрубопроводСтрой" (ИНН <***> , ОГРН <***>, с. Супонево Брянской области) в пользу акционерного общества "Норильсктрансгаз" (ИНН <***>, ОГРН <***>, г. Норильск Красноярского края) 18 260 022 руб. 61 коп., из которых

18 043 297 руб. 61 коп. неустойки, а также 21 940 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины, 194 785 руб. судебных расходов за проведение судебной экспертизы.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья С.А. Красовская



Суд:

АС Красноярского края (подробнее)

Истцы:

АО "Норильсктрансгаз" (подробнее)

Ответчики:

ООО "Спецтрубопроводстрой" (подробнее)

Иные лица:

9ААС (подробнее)
АС Брянской области (подробнее)
ООО "А-Эксперт" (подробнее)
ООО "Лаборатория строительной экспертизы" (подробнее)
ООО Линия (подробнее)
ООО "Независимое агентство строительных экспертиз" (подробнее)
ООО "СибСтройЭксперт" (подробнее)
ООО "СудСтройЭкспертиза" (подробнее)
ООО "Экспертиза и Консультирование" (подробнее)

Судьи дела:

Красовская С.А. (судья) (подробнее)