СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 14 мая 2018 г. по делу № А45-24542/2016

Арбитражный суд Новосибирской области (АС Новосибирской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам долевого участия в строительстве

20/2018-89155(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А45-24542/2016
г. Новосибирск
15 мая 2018 года
Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Шаховой А.А. (на основании определения об изменении состава суда от 15.01.2018), при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи помощником судьи Субботиной И.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Федерального государственного казенного учреждения «9 Центр заказчика- застройщика внутренних войск национальной гвардии Российской Федерации (войсковая часть 6903, г. Новосибирск)» к обществу с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-строительная компания ТРАСТ» (ОГРН <***>), г. Северск, Томская область, о взыскании неустойки в размере 64 224 921 рублей 97 копеек,

встречный иск: об обязании изменения условий государственного контракта путем заключения дополнительного соглашения,

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

По первоначальному иску.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционно- строительная компания ТРАСТ» в пользу «9 Центр заказчика-застройщика внутренних войск национальной гвардии Российской Федерации (войсковая часть 6903, г. Новосибирск)» 22 686 199 рублей 54 копейки неустойки.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционно- строительная компания ТРАСТ» в доход Федерального бюджета государственную пошлину в размере 99 255 рублей 00 копеек.

По встречному иску.

В удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-строительная компания ТРАСТ» отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционно- строительная компания ТРАСТ» в доход Федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 000 рублей 00 копеек.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.

Решение арбитражного суда, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск).

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

Арбитражный суд разъясняет лицам, участвующим в деле, что настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа, подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет».

Судья А.А. Шахова