Решение от 25 декабря 2018 г. по делу № А14-23048/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕШЕНИЕ

г. Воронеж Дело №А14-23048/2018

«25» декабря 2018 г.

Резолютивная часть решения объявлена 18 декабря 2018 г.

Полный текст решения изготовлен 25 декабря 2018 г.

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Сидоровой О.И.

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

муниципального унитарного производственного предприятия Павловского муниципального района «Энергетик», г. Павловск Воронежской области (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к муниципального казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений образования Павловского муниципального района», г. Павловск Воронежской области (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании задолженности

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО2 по доверенности № 165/1 от 09.04.2018

от ответчика – не явился, извещен

у с т а н о в и л:

муниципальное унитарное производственное предприятие Павловского муниципального района «Энергетик» (истец) обратилось в арбитражный суд с исковыми требованиями к муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений образования Павловского муниципального района» (ответчик) о взыскании задолженности по договорам подряда в общем размере 1 509 474, 12 руб.

Ответчик возражений относительно исковых требований не представил.

В судебное заседание ответчик, извещенный о времени и месте проведения судебного заседания, не явился. На основании статьи 156 АПК РФ судебное заседание проводилось в отсутствие ответчика.

Представитель истца заявил ходатайство об уточнении размера исковых требований, которым просил взыскать с ответчика 1 509 747, 12 руб. задолженности за выполненные работы по договорам подряда, в том числе: 3 495, 16 руб. по договору подряда от 06.07.2017г. № 165, 2 855, 60 руб. по договору подряда от 09.11.2017 г. № 294п, 6 931, 32 руб. по договору подряда от 15.11.2017г. № 299п, 6 359, 02 руб. по договору подряда от 13.12.2017г. № 311п, 1 675, 60 руб. по договору подряда от 15.12.2017г. № 138п, 6 410, 94 руб. по договору подряда от 18.12.2017г. № 319п, 3 523, 48 руб. по договору подряда от 19.12.2017г. № 322п, 5 648, 66 руб. по договору подряда от 19.12.2017г. № 325п, 11 569, 90 руб. по договору подряда от 19.12.2017г. № 326п, 56 059, 44 руб. по договору подряда от 20.12.2017г. № 328п, 69 327, 36 руб. по договору подряда от 20.12.2017г. № 329п, 6 246, 92 руб. по договору подряда от 20.12.2017г. № 330п, 13 629 руб. по договору подряда от 09.01.2018г. № 1п, 7 110, 68 руб. по договору подряда от 09.01.2018г. № 2п, 1 338, 12 руб. по договору подряда от 10.01.2018г. № Зп, 8 896, 02 руб. по договору подряда от 10.01.2018г. № 4п, 4 636, 22 руб. по договору подряда от 10.01.2018г. № 5п, 6 036, 88 руб. по договору подряда от 11.01.2018г. № 6п, 5 608, 54 руб. по договору подряда от 11.01.2018г. № 8п, 17 508, 84 руб. по договору подряда от 12.01.2018г. № 9п, 6 867, 60 руб. по договору подряда от 12.01.2018г. № 10п, 2 338, 76 руб. по договору подряда от 12.01.2018г. № 11п, 475, 54 руб. по договору подряда от 15.01.2018г. № 12п, 4 897 руб. по договору подряда от 15.01.2018г. № 13 п, 3 228, 48 руб. по договору подряда от 15.01.2018г. № 14п, 2 993, 66 руб. по договору подряда от 16.01.2018г. № 15п, 4 819, 12 руб. по договору подряда от 16.01.2018г. № 16п, 22 337, 70 руб. по договору подряда от 17.01.2018г. №17п, 6 053, 40 руб. по договору подряда от 18.01.2018г. № 18п, 3 578, 94 руб. по договору подряда от 25.01.2018г. № 20п, 4 061, 56 руб. по договору подряда от 30.01.2018г. № 22п, 6 216, 24 руб. по договору подряда от 30.01.2018г. №23п, 1 675, 60 руб. по договору подряда от 01.02.2018г. № 24п, 6 053, 40 руб. по договору подряда от 07.02.2018г. № 25п, 5 000, 84 руб. по договору подряда от 09.02.2018г. № 26п, 2 306, 90 руб. по договору подряда от 12.02.2018г. № 27п, 6 587, 94 руб. по договору подряда от 12.02.2018г.№ 28п, 32 852, 38 руб. по договору подряда от 13.02.2018г. № 29п, 5 594, 38 руб. по договору подряда от 14.02.2018г. № 30п, 34 118, 52 руб. по договору подряда от 15.02.2018г. № 31п, 5 284, 04 руб. по договору подряда от 16.02.2018г. № 32п, 25 813, 68 руб. по договору подряда от 19.02.2018г. № 33п, 4 636, 22 руб. по договору подряда от 19.02.2018г. № 34п, 6 141, 90 руб. по договору подряда от 05.03.2018г. № 36п, 1 246, 08 руб. по договору подряда от 05.03.2018г. № 37п, 5 594, 38 руб. по договору подряда от 05.03.2018г. № 38п, 2 564, 14 руб. по договору подряда от 05.03.2018г. № 39п, 6 676, 44 руб. по договору подряда от 06.03.2018г. № 40п, 14 686, 28 руб. по договору подряда от 06.03.2018г. № 41п, 11 442, 46 руб. по договору подряда от 06.03.2018г. № 42п, 7 232, 22 руб. по договору подряда от 12.03.2018г. № 45п, 3 493, 98 руб. по договору подряда от 12.03.2018г. № 46п, 3 194, 26 руб. по договору подряда от 12.03.2018г. № 47п, 3 243, 82 руб. по договору подряда от 13.03.2018г.№ 48п, 5 130, 64 руб. по договору подряда от 13.03.2018г. № 49п, 4 476, 92 руб. по договору подряда от 15.03.2018г. № 50п, 2 573, 58 руб. по договору подряда от 15.03.2018г. № 51п, 1 342, 84 руб. по договору подряда от 15.03.2018г. № 53п, 4 262, 16 руб. по договору подряда от 16.03.2018г. № 55п, 4 367, 18 руб. по договору подряда от 16.03.2018г. № 56п, 2 952, 36 руб. по договору подряда от 19.03.2018г. № 57п, 7 417, 48 руб. по договору подряда от 20.03.2018г. № 58п, 2 768, 28 руб. по договору подряда от 20.03.2018г. № 59п, 7 553, 18 руб. по договору подряда от 22.03.2018г. № 61п, 7 468, 22 руб. по договору подряда от 22.03.2018г. № 62п, 4 911, 16 руб. по договору подряда от 26.03.2018г. № 63п, 2 033, 14 руб. по договору подряда от 28.03.2018г. № 64п, 5 725, 36 руб. по договору подряда от 28.03.2018г. № 65п, 654, 90 руб. по договору подряда от 29.03.2018г. № 67п, 8 706, 04 руб. по договору подряда от 30.03.2018г., № 68п, 2 652, 64 руб. по договору подряда от 02.04.2018г. № 69п, 2 428, 44 руб. по договору подряда от 03.04.2018г. № 70п, 7 185, 02 руб. по договору подряда от 04.04.2018г. № 71п, 11 088, 46 руб. по договору подряда от 09.04.2018г. № 73п, 2 161, 76 руб. по договору подряда от 09.04.2018г. № 74п, 16 883, 44 руб. по договору подряда от 12.04.2018г. № 76п, 2 570, 04 руб. по договору подряда от 12.04.2018г. №78п, 1 500, 96 руб. по договору подряда от 12.04.2018г. № 79п, 2 423, 72 руб. по договору подряда от 17.04.2018г. № 80п, 6 343, 68 руб. по договору подряда от 18.04.2018г. № 81п, 1 827, 82 руб. по договору подряда от 23.04.2018г. № 82п, 5 902, 36 руб. по договору подряда от 23.04.2018г. № 83п, 26 692, 78 руб. по договору подряда от 10.05.2018г. № 90п, 1 239 руб. по договору подряда от 10.05.2018г. № 92п, 6 304, 74 руб. по договору подряда от 11.05.2018г. № 94п, 10 956, 30 руб. по договору подряда от 11.05.2018г. № 95п, 16 855, 12 руб. по договору подряда от 11.05.2018г. № 97п, 1 642, 56 руб. по договору подряда от 14.05.2018г. № 99п, 8 400, 42 руб. по договору подряда от 14.05.2018г. № 100п, 7 929, 60 руб. по договору подряда от 14.05.2018г. № 101п, 15 355, 34 руб. по договору подряда от 14.05.2018г. № 102п, 5 594, 38 руб. по договору подряда от 14.05.2018г. № 103п, 1 880, 92 руб. по договору подряда от 21.05.2018г. № 106п, 2 619, 60 руб. по договору подряда от 21.05.2018г. № 107п, 1 908, 06 руб. по договору подряда от 21.05.2018г. № 108п, 2 450, 86 руб. по договору подряда от 22.05.2018г. № 110, 1 949, 36 руб. по договору подряда от 23.05.2018г. № 111п, 5 679, 34 руб. по договору подряда от 29.05.2018г. № 112п, 16 258, 04 руб. по договору подряда от 29.05.2018г. № 113п, 1 748, 76 руб. по договору подряда от 30.05.2018г. № 115п, 1 814, 84 руб. по договору подряда от 31.05.2018г. № 116п, 62 999, 02 руб. по договору подряда от 31.05.2018г. № 117п, 1 667, 34 руб. по договору подряда от 01.06.2018г. № 121п, 41 261, 06 руб. по договору подряда от 04.06.2018г. № 125п, 32 406, 34 руб. по договору подряда от 04.06.2018г. № 126п, 30 300, 04 руб. по договору подряда от 04.06.2018г. № 127п, 51 026, 74 руб. по договору подряда от 06.06.2018г. № 128п, 38 060, 90 руб. по договору подряда от 06.06.2018г. № 129п, 54 840, 50 руб. по договору подряда от 06.06.2018г. № 130п, 10 550, 38 руб. по договору подряда от 07.06.2018г. № 131п, 22 431, 80 руб. по договору подряда от 07.06.2018г. № 132п, 1 087, 96 руб. по договору подряда от 20.06.2018г. № 133 п, 5 780, 82 руб. по договору подряда от 20.06.2018г. № 134п, 5 780, 82 руб. по договору подряда от 20.06.2018г. № 135п, 8 862, 98 руб. по договору подряда от 20.06.2018г. № 136п, 35 890, 88 руб. по договору подряда от 20.06.2018г. № 137п, 5 569, 60 руб. по договору подряда от 25.06.2018г. № 138п, 4 262, 16 руб. по договору подряда от 25.06.2018г. № 139п, 5 297, 02 руб. по договору подряда от 25.06.2018г. № 140п, 6 482, 92 руб. по договору подряда от 26.06.2018г. № 141п, 32 598, 68 руб. по договору подряда от 26.06.2018г. № 142п, 53 922, 46 руб. по договору подряда от 27.06.2018г. № 143п, 27 118, 76 руб. по договору подряда от 27.06.2018г. № 144п, 6 053, 40 руб. по договору подряда от 27.06.2018г. № 145п, 10 185, 76 руб. по договору подряда от 27.06.2018г. № 146п, 21 392, 22 руб. по договору подряда от 27.06.2018г. № 147п, 21 940, 92 руб. по договору подряда от 28.06.2018г. № 148п, 14 733, 48 руб. по договору подряда от 28.06.2018г. № 149п, 38 316, 96 руб. по договору подряда от 02.07.2018г. № 151п, 28 062, 76 руб. по договору подряда от 02.07.2018г. № 152п, 4 262, 16 руб. по договору подряда от 03.07.2018г. № 155п, 34 386, 38 руб. по договору подряда от 23.07.2018г. № 157, 11 446, 54 руб. по контракту от 10.07.2018г. № 41-2018г.

В порядке ст. ст. 49, 159 АПК РФ ходатайство истца удовлетворено судом, к рассмотрению приняты уточненные исковые требования.

На основании ст. 163 АПК РФ в судебном заседании объявлялся перерыв до 18.12.2018.

После перерыва представитель истца исковые требования поддержал.

Из материалов дела следует.

Между МУПП Павловского муниципального района «Энергетик» (подрядчик) и МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений образования Павловского муниципального района» (заказчик) заключены договоры подряда: от 06.07.2017г. № 165, от 09.11.2017г. № 294п, от 15.11.2017г. № 299п, от 13.12.2017г. № 311п, от 15.12.2017г. № 138п, от 18.12.2017г. № 319п, от 19.12.2017г. № 322п, от 19.12.2017г. № 325п, от 19.12.2017г. № 326п, от 20.12.2017г. № 328п, от 20.12.2017г. № 329п, от 20.12.2017г. № 330п, от 09.01.2018г. № 1п, от 09.01.2018г. № 2п, от 10.01.2018г. № Зп, от 10.01.2018г. № 4п, от 10.01.2018г. № 5п, от 11.01.2018г. № 6п от 11.01.2018г. № 8п, от 12.01.2018г. № 9п, от 12.01.2018г. № 10п, от 12.01.2018г. № 11п, от 15.01.2018г. № 12п, от 15.01.2018г. № 13 п, от 15.01.2018г. № 14п, от 16.01.2018г. № 15п, от 16.01.2018г. № 16п, от 17.01.2018г. №17п, от 18.01.2018г. № 18п, от 25.01.2018г. № 20п, от 30.01.2018г. № 22п, от 30.01.2018г. №23п, от 01.02.2018г. № 24п, от 07.02.2018г. № 25п, от 09.02.2018г. № 26п, от 12.02.2018г. № 27п, от 12.02.2018г.№ 28п, от 13.02.2018г. № 29п, от 14.02.2018г. № 30п, от 15.02.2018г. № 31п, от 16.02.2018г. № 32п, от 19.02.2018г. № 33п, от 19.02.2018г. № 34п, от 05.03.2018г. № 36п, от 05.03.2018г. № 37п, от 05.03.2018г. № 38п, от 05.03.2018г. № 39п, от 06.03.2018г. № 40п, от 06.03.2018г. № 41п, от 06.03.2018г. № 42п, от 12.03.2018г. № 45п, от 12.03.2018г. № 46п, от 12.03.2018г. № 47п, от 13.03.2018г.№ 48п, от 13.03.2018г. № 49п, от 15.03.2018г. № 50п, от 15.03.2018г. № 51п, от 15.03.2018г. № 53п, от 16.03.2018г. № 55п, от 16.03.2018г. № 56п, от 19.03.2018г. № 57п, от 20.03.2018г. № 58п, от 20.03.2018г. № 59п, от 22.03.2018г. № 61п, от 22.03.2018г. № 62п, от 26.03.2018г. № 63п, от 28.03.2018г. № 64п, от 28.03.2018г. № 65п, от 29.03.2018г. № 67п, от 30.03.2018г., № 68п, от 02.04.2018г. № 69п, от 03.04.2018г. № 70п, от 04.04.2018г. № 71п, от 09.04.2018г. № 73п, от 09.04.2018г. № 74п, от 12.04.2018г. № 76п, от 12.04.2018г. №78п, от 12.04.2018г. № 79п, от 17.04.2018г. № 80п, от 18.04.2018г. № 81п, от 23.04.2018г. № 82п, от 23.04.2018г. № 83п, от 10.05.2018г. № 90п, от 10.05.2018г. № 92п, от 11.05.2018г. № 94п, от 11.05.2018г. № 95п, от 11.05.2018г. № 97п, от 14.05.2018г. № 99п, от 14.05.2018г. № 100п, от 14.05.2018г. № 101п, от 14.05.2018г. № 102п, от 14.05.2018г. № 103п, от 21.05.2018г. № 106п, от 21.05.2018г. № 107п, от 21.05.2018г. № 108п, от 22.05.2018г. № 110, от 23.05.2018г. № 111п, от 29.05.2018г. № 112п, от 29.05.2018г. № 113п, от 30.05.2018г. № 115п, от 31.05.2018г. № 116п, от 31.05.2018г. № 117п, от 01.06.2018г. № 121п, от 04.06.2018г. № 125п, от 04.06.2018г. № 126п, от 04.06.2018г. № 127п, от 06.06.2018г. № 128п, от 06.06.2018г. № 129п, от 06.06.2018г. № 130п, от 07.06.2018г. № 131п, от 07.06.2018г. № 132п, от 20.06.2018г. № 133 п, от 20.06.2018г. № 134п, от 20.06.2018г. № 135п, от 20.06.2018г. № 136п, от 20.06.2018г. № 137п, от 25.06.2018г. № 138п, от 25.06.2018г. № 139п, от 25.06.2018г. № 140п, от 26.06.2018г. № 141п, от 26.06.2018г. № 142п, от 27.06.2018г. № 143п, от 27.06.2018г. № 144п, от 27.06.2018г. № 145п, от 27.06.2018г. № 146п, от 27.06.2018г. № 147п, от 28.06.2018г. № 148п, от 28.06.2018г. № 149п, от 02.07.2018г. № 151п, от 02.07.2018г. № 152п, от 03.07.2018г. № 155п, от 23.07.2018г. № 157, от 10.07.2018г. № 41-2018г. (контракт). В соответствии с условиями вышеуказанных договоров (контракта) подрядчик принял на себя обязательства по выполнению комплекса строительных, электромонтажных, сантехнических и иных работ в ряде муниципальных учреждений образования Павловского муниципального района Воронежской области, а заказчик обязался принять по акту приема-передачи выполненные работы и оплатить обусловленную договором цену (п. п. 1.1., 1.2. договоров).

Сроки выполнения работ установлены пунктом 1.3 вышеназванных договоров (в течение 60 дней с момента заключения договора).

Приемка работ осуществляется заказчиком в течение 3-х дней после получения им сообщения подрядчика о готовности к сдаче работ. Сдача работ и приемка их заказчиком оформляется актом, который подписывается обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной (п.п. 3.1., 3.2. договоров).

Стоимость подлежащих выполнению работ установлена в пункте 4.1 вышеуказанных договоров.

В силу п. 4.2 договоров оплата работ производится заказчиком в течение 10 дней с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

Согласно пункту 6.1 договоры вступают в силу с момента их подписания сторонами и действуют до полного исполнения сторонами своих обязательств.

В силу пунктов 7.2, 7.3 договоров все разногласия, возникающие из настоящих договоров разрешаются в процессе переговоров или в претензионном порядке. В случае недостижения соглашения по возникшим разногласиям стороны передают их на разрешение в Арбитражный суд Воронежской области.

Истец, во исполнение принятых на себя договорных обязательств выполнил предусмотренные вышеуказанными договорами работы. Вместе с тем, работы ответчиком не были оплачены в полном объеме.

Истцом ответчику была направлена претензия с требованием погасить образовавшуюся задолженность.

Письмом № 454 от 29.10.2018 ответчик подтвердил размер задолженности и нарушение сроков оплаты, указал на невозможность погашения задолженности в связи с задержкой финансирования из бюджета.

В связи с чем, истец обратился в суд с настоящими исковыми требованиями.

Исследовав материалы дела, заслушав представителя истца, оценив представленные по делу доказательства, суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с п. 1 ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают, в частности, из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

Согласно п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (статья 740 ГК РФ).

Основанием для возникновения обязательства по оплате выполненных подрядчиком работ является сдача их результата заказчику (ст. 711 ГК РФ).

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами (п. 4 ст. 753 ГК РФ).

В подтверждение размера заявленного требования и факта выполнения работ, предусмотренных вышеназванными договорами (контрактом), истцом в материалы дела представлены акты (КС-2) о приемке выполненных работ, справки (КС-3) о стоимости выполненных работ и затрат, подписанные ответчиком, а также акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 18.12.2018, подписанный обеими сторонами.

Ответчик размер задолженности не оспорил, доказательств оплаты выполненных истцом работ не представил.

Исходя из принципа состязательности сторон, закрепленного в ст. 9 АПК РФ, а также положений ст. 65 Кодекса, лицо, не реализовавшее свои процессуальные права, в том числе и на представление доказательств, несет риск неблагоприятных последствий несовершения им соответствующих процессуальных действий.

При указанных обстоятельствах исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Согласно ст. 101 АПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела в арбитражном суде.

В силу п. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Размер госпошлины по делу составляет 28 098 руб.

Истец платежным поручением № 930 от 25.10.2018 уплатил госпошлину в доход федерального бюджета РФ в размере 28 098 руб.

Учитывая удовлетворение исковых требований, следует 28 098 руб. расходов по уплате госпошлины взыскать с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений образования Павловского муниципального района», г. Павловск Воронежской области (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу муниципального унитарного производственного предприятия Павловского муниципального района «Энергетик», г. Павловск Воронежской области (ОГРН <***>, ИНН <***>) 1 509 747, 12 руб. задолженности, 28 098 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый Арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Воронежской области.

Судья О.И. Сидорова