СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 29 мая 2018 г. по делу № А59-157/2018

Арбитражный суд Сахалинской области (АС Сахалинской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

6_770839

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ Коммунистический проспект 28, г. Южно-Сахалинск, 693000 тел. 460-945, факс 460-952 http://sakhalin.arbitr.ru/

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть)

г. Южно-Сахалинск 29 мая 2018 года А59- 157/2018

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Белова А.С.,при ведении протокола секретарем ФИО1 рассмотрев в открытом судебном заседание исковое заявление Муниципального казенного учреждения городского округа «Город Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 693000, <...>) к Индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ОГРНИП 307650112700071, ИНН <***>, 693022, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, п/р Ново-Александровск, ул. 2-я Красносельская, д. 16, кв. 19) о взыскании пени за просрочку сдачи результата работ,

Руководствуясь ст.ст. 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить.

Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО2 в пользу Муниципального казенного учреждения городского округа «Город Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства» неустойку в сумме 330 062 (триста тридцать тысяч шестьдесят два) руб. 50 коп.

Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО2 в федеральный бюджет 9 061 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его вынесения, через Арбитражный суд сахалинской области.

Судья А.С.Белов