СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 12 сентября 2023 г. по делу № А40-89790/2023

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

900109958_36902028

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-89790/23-96-646
г. Москва
12 сентября 2023 г.
Арбитражный суд в составе: судья Гутник П.С. (единолично), при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ООО "СМУ-17" 143001, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ОДИНЦОВСКИЙ Г.О., ТРЕХГОРКА П., ТРЕХГОРНАЯ УЛ., Д. 4, ПОМЕЩ. 315, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 20.02.2017, ИНН: <***>, КПП: 503201001

к ответчику ООО "ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "САТУРН" 119285, <...>, ЭТ 2 ПОМ II КОМ 13 ОФИС 53, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 12.11.2012, ИНН: <***>, КПП: 772901001 о взыскании неустойки по Договору субподрядных работ № 4-Н-2029/42 от 01.03.2021 г. в размере 4 944 362,40 руб.

при участии: от истца: ФИО2 по дов. от 18.01.23г.; диплом; от ответчика: ФИО3 по дов. от 24.07.23г.; адвокат,

Руководствуясь статьями ст. 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО "ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "САТУРН" (ИНН: <***>) в пользу ООО "СМУ-17" (ИНН: <***>) неустойку в размере в размере 4 944 362 руб. 40 коп., расходы по уплате государственной пошлины в сумме 47 722 руб.

Возвратить ООО "СМУ-17" (ИНН: <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 18 866 руб., уплаченную по платежному поручению № 57 от 26.01.2022 года.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья П.С. Гутник