Резолютивная часть решения от 12 января 2025 г. по делу № А57-5320/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-5320/2024
город Саратов
13 января 2025 года
Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Первоначальные исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Дорстрой31», ОГРН <***>, ИНН <***>, Белгородская область, г. Белгород, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Русагро-Тамбов», ОГРН <***>, ИНН <***>, Тамбовская область, г. Тамбов, неустойку за просрочку исполнения обязательств по договору подряда № ЖЕ0001 329 от 12.07.2023 по состоянию на 25.10.2023 в сумме 266 600 руб.; неустойку за просрочку исполнения обязательств по договору подряда № ЖЕ0001 332 от 12.07.2023 по состоянию на 25.10.2023 в размере 97 824 руб. 98 коп.; неустойку за просрочку исполнения обязательств по договору подряда № ЖЕ0001 333 от 12.07.2023 по состоянию на 25.10.2023 в размере 34 400 руб.; расходы по оплате государственной пошлины в размере 10 976 руб.

В удовлетворении встречных исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Дорстрой31», ОГРН <***>, ИНН <***>, Белгородская область, г. Белгород, в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 28 641 руб.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по заявлению взыскателя.

Решение арбитражного суда первой инстанции вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня изготовления решения в полном объеме через Арбитражный суд Саратовской области.

Судья Арбитражного суда Саратовской области ФИО1