Резолютивная часть решения от 16 февраля 2021 г. по делу № А32-44149/2020Арбитражный суд Краснодарского края (АС Краснодарского края) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации Дело № А32-44149/2020 г. Краснодар 16 февраля 2021 г. Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Полякова Д.Ю., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Искандаровой А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению непубличного акционерного общества «Дорожно-строительное управление № 1» (ИНН 2312122368), г. Краснодар, к обществу с ограниченной ответственностью Фирма «Альфа» (ИНН 2355015307), г Краснодар, о взыскании 119 742 руб. 30 коп. неустойки за период с 25.01.2020 по 02.11.2020, 262 руб. 74 коп. почтовых расходов, На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Фирма «Альфа» (ИНН 2355015307) в пользу непубличного акционерного общества «Дорожно-строительное управление № 1» (ИНН 2312122368) 77 901 руб. 31 коп. неустойки за период с 25.01.2020 по 02.11.2020, 252 руб. 39 коп. почтовых расходов, а также 22 327 руб. 23 коп. расходов по оплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной части заявленных исковых требований – отказать. Решение может быть обжаловано в порядке и сроки, предусмотренные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. Судья Д.Ю. Поляков Суд:АС Краснодарского края (подробнее)Истцы:НАО Дорожно-строительное управление №1 (подробнее)Ответчики:ООО фирма Альфа (подробнее)Судьи дела:Поляков Д.Ю. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
