СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 27 февраля 2020 г. по делу № А62-1753/2019

Арбитражный суд Смоленской области (АС Смоленской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

100099_553837

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Большая Советская, д. 30/11, г.Смоленск, 214001

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru

тел.8(4812)24-47-71; 24-47-72; факс 8(4812)61-04-16

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

город Смоленск 27.02.2020 Дело № А62-1753/2019

Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи

Печориной В. А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска (ОГРН <***>; ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная производственная компания «РемСтройАльянс» (ОГРН <***>;

ИНН <***>)

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, общество с ограниченной ответственностью «Аркада +» (ОГРН <***>; ИНН <***>);

акционерное общество «Газпром газораспределение Смоленск» (ОГРН <***>; ИНН <***>);

муниципальное казенное учреждение «Строитель» (ОГРН <***>; ИНН <***>),

Администрация города Смоленска

о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ, процентов за пользование чужими денежными средствами,

при участии:

от истца: ФИО2, представитель по доверенности; от ответчика: ФИО3, представитель по доверенности;

от третьих лиц: не явились, извещены надлежащим образом

Руководствуясь статьями 167 - 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная производственная компания «РемСтройАльянс» (ОГРН 1126732000031;

ИНН <***>) в пользу Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска (ОГРН <***>; ИНН <***>) неустойку за нарушение сроков выполнения работ за период с 03.09.2018 по 14.12.2018 в размере 114 682,97 рубля.

В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная производственная компания «РемСтройАльянс» (ОГРН <***>;

ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину пропорционально удовлетворенным требованиям.

Исполнительный лист о взыскании государственной пошлины выдать после вступления решения в законную силу.

В соответствии с частью 3 статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по письменному ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Тула), в течение двух месяцев после вступления решения суда в законную силу в кассационную инстанцию – Арбитражный суд Центрального округа (г. Калуга) при условии, что решение суда было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Смоленской области.

Судья В.А. Печорина