СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 26 июля 2018 г. по делу № А33-4527/2018

Арбитражный суд Красноярского края (АС Красноярского края) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

28/2018-182374(1)

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

26 июля 2018 года

по делу № А33-4527/2018 Красноярск

26 июля 2018 года

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

исковые требования акционерного общества «Российский научно-исследовательский и проектный институт урбанистики» (ИНН <***>, ОГРН <***>, г. Санкт- Петербург, дата регистрации – 22.11.2012) удовлетворить частично.

Взыскать с акционерного общества «Территориальный градостроительный институт «Красноярскгражданпроект» (ИНН <***>, ОГРН <***>, г.Красноярск, дата регистрации – 23.11.2005) в пользу акционерного общества «Российский научно- исследовательский и проектный институт урбанистики» (ИНН <***>, ОГРН <***>, г. Санкт-Петербург, дата регистрации – 22.11.2012) неустойку за просрочку выполнения работ по договору от 19.11.2013 № 65-14/01 в размере 175 810,63 руб.

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с акционерного общества «Российский научно-исследовательский и проектный институт урбанистики» (ИНН <***>, ОГРН <***>, г. Санкт-Петербург, дата регистрации – 22.11.2012) в доход федерального бюджета 30 708 руб. государственной пошлины.

Взыскать с акционерного общества «Территориальный градостроительный институт «Красноярскгражданпроект» (ИНН <***>, ОГРН <***>, г.Красноярск, дата регистрации – 23.11.2005) в доход федерального бюджета 2 803 руб. государственной пошлины.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья Л.О. Петракевич