Решение от 28 сентября 2021 г. по делу № А27-11817/2021

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Красная ул., д. 8, г. Кемерово, 650000,

тел. (384-2) 45-10-16, e-mail: info@kemerovo.arbitr.ru

http://www.kemerovo.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А27-11817/2021
город Кемерово
28 сентября 2021 года
Резолютивная часть решения объявлена 22 сентября 2021 года

Полный текст решения изготовлен 28 сентября 2021 года

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Логиновой А.Е.,

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи секретарем ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Дорожно-Строительная компания «Каскад», республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ОГРН <***>, ИНН <***>,

к обществу с ограниченной ответственностью «Углетранс», Новосибирская область, г. Новосибирск, ОГРН <***>, ИНН <***>,

о взыскании 1 465 262 руб. 42 коп. неустойки за период с 08.01.2021 по 12.07.2021,

третье лицо: временный управляющий общества с ограниченной ответственностью «УГЛЕТРАНС» ФИО2, г. Новосибирск

при участии: от истца – ФИО3, доверенность от 14.09.2021, паспорт, диплом (посредством онлайн-заседания), от ответчика - ФИО4, доверенность от 01.01.2021 паспорт, диплом (посредством онлайн-заседания), от третьего лица – не явились,

у с т а н о в и л:

общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-Строительная компания «Каскад» (истец) обратилось в Арбитражный суд Кемеровской области с исковыми требованиями к обществу с ограниченной ответственностью «Углетранс», Новосибирская область, г. Новосибирск (ответчик) о взыскании 1 465 262,42 руб. неустойки за нарушение сроков оплаты по договору субподряда № 17/10-Д от 17.10.2018 за период с 08.01.2021 по 12.07.2021 (с учетом заявления истца, принятого судом в порядке статьи 49 АПК РФ).

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен временный управляющий общества с ограниченной ответственностью «УГЛЕТРАНС» ФИО2.

В настоящем судебном заседании дело рассмотрено в отсутствие третьего лица, получившего определение суда 07.09.2021, письменных пояснений не представившего.

Представитель истца настаивал на удовлетворении заявленных требований с учетом ходатайства об уточнении исковых требований, представитель ответчика просил отказать в удовлетворении заявленных требований.

Заслушав пояснения представителей, изучив материалы дела, суд установил.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Кемеровской области от 23.10.2020 по делу № А27-21519/2019 с общества с ограниченной ответственностью «Углетранс» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительная компания «Каскад» взыскано 78 777 549,39 руб. долга по договору субподряда №17/10-Д от 17.10.2018, 3 116 990,92 руб. неустойки за период с 17.12.2018 по 05.04.2020, 3078 руб. расходов на привлечение специалиста, всего 81 897 618,31 руб.

Решением суда по указанному делу установлены имеющие в силу части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса РФ преюдициальное значение при рассмотрении дела №А27-11817/2021 обстоятельства заключения договора субподряда №17/10-Д от 17.10.2018 и его исполнения сторонами, в частности обстоятельства:

- наличие задолженности у ответчика перед истцом по договору субподряда №17/10-Д от 17.10.2018 в сумме 78 777 549,39 руб.

- согласование в пункте 7.2 договора положения об ответственности генподрядчика за нарушение сроков оплаты выполненных работ в виде пени в размере 0,01% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

Согласно пункту 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.

Обратившись с настоящим исковым заявлением, истец просит взыскать с ответчика 1 465 262,42 руб. неустойки за нарушение сроков оплаты за период с 08.01.2021 (по 07.01.2021 действовал мораторий, установленный в соответствии со статьей 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») по 12.07.2021 (13.07.2021 по делу №А45-1962/2021 в отношении общества с ограниченной ответственностью «Углетранс», ОГРН <***>, ИНН <***> введена процедура банкротства - наблюдение).

Расчет неустойки ответчиком не оспорен, судом проверен, признан арифметически верным. В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Исковые требования подлежат удовлетворению в заявленной сумме. Государственная пошлина исчисляется от окончательной цены иска и относится на ответчика на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Исковое заявление по настоящему делу поступило в Арбитражный суд Кемеровской области 11.06.2021, принято к производству 21.06.2021. Определением от 16.07.2021 (резолютивная часть определения объявлена 13.07.2021) по делу №А45-1962/2021 в отношении общества с ограниченной ответственностью «Углетранс», ОГРН <***>, ИНН <***>, введена процедура банкротства - наблюдение. В связи с чем, при вступлении решения суда по настоящему делу в законную силу исполнительный лист на взыскание с ответчика в пользу истца 1 465 262 руб. 42 коп. неустойки не выдается (пункт 28 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда РФ от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве»).

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л :

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Углетранс» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Дорожно-Строительная компания «Каскад» 1 465 262 руб. 42 коп. неустойки за период с 08.01.2021 по 12.07.2021, 25053 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Углетранс» в доход федерального бюджета 2600 рублей государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Кемеровской области.

Судья А.Е. Логинова