СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 24 сентября 2019 г. по делу № А17-4192/2019

Арбитражный суд Ивановской области (АС Ивановской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

209/2019-57102(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Б.Хмельницкого, 59-б, г.Иваново, 153022 тел/факс (4932) 42-96-65, http://ivanovo.arbitr.ru, е-mail: info@ivanovo.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А17-4192/2019
24 сентября 2019 года
г. Иваново

Арбитражный суд Ивановской области в составе судьи Скобелевой Е.Г.,

рассмотрев в судебном заседании дело, возбужденное по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Ивановская птицефабрика» (ИНН <***>; ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Целина» (ИНН <***>; ОГРН <***>)

о взыскании неосвоенного аванса по договору подряда в размере 893 976,76 руб. и неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда в размере 147 600 руб.,

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса РФ,

РЕШИЛ:

1. Исковое заявление ООО «Ивановская птицефабрика» удовлетворить.

2. Взыскать с ООО «Целина» в пользу ООО «Ивановская птицефабрика» неосновательное обогащение в размере 893 976,76 руб., неустойку за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда в размере 147 600 руб. и расходы по оплате государственной пошлины по делу в размере 23 195 руб.

3. Возвратить ООО «Ивановская птицефабрика» из федерального бюджета 401 руб. государственной пошлины, излишне уплаченной по платежному поручению № 2674 от 27.05.2019г.

4. Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд (610007, <...>) в течение месяца со дня принятия в соответствии со статьями 181, 257, 259 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 4) в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу в соответствии со статьями 181, 273, 275, 276 Арбитражного процессуального кодекса РФ при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Жалобы, в том числе жалобы, направленные посредством электронного сервиса «Мой Арбитр», подаются через Арбитражный суд Ивановской области.

Судья Скобелева Е.Г.

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 25.02.2019 16:47:17Кому выдана Скобелева Елена Геннадьевна