Резолютивная часть решения от 8 июля 2021 г. по делу № А83-6113/2020

1154_1333814

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11

http://www.crimea.arbitr.ru E-mail: info@crimea.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)

Дело № А83-6113/2020
08 июля 2021 года
город Симферополь


Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Можаровой М.Е., при ведении

протокола судебного заседания помощником судьи О.П, ФИО1, рассмотрев дело по

исковому заявлению

Администрации Симферопольского района Республики Крым (ОГРН <***>,

ИНН <***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью «Дорожно-транспортная строительная

компания» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании денежных средств,

и по встречному исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью

«Дорожно-транспортная строительная компания» к Администрации Симферопольского района Республики Крым, о взыскании денежных средств

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных

требований относительно предмета спора: - ООО «КрымСтройЭксперт»,

- Администрации Красногвардейского сельского поселения Симферопольского

района Республики Крым

в отсутствие лиц, участвующих в деле

руководствуясь статьями 110, 167 – 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

1. В удовлетворении исковых требований Администрации Симферопольского района Республики Крым – отказать в полном объеме.

2. Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью «Дорожно- транспортная строительная компания» удовлетворить частично.

3. Взыскать с Администрации Симферопольского района Республики Крым (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Дорожно-транспортная строительная компания» (ОГРН <***>, ИНН <***>) сумму основной задолженности в размере 289 035,86 руб., сумму пени в размере 16 903,78 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины в сумме 7 665,37 руб.

4. Продолжить взыскание с Администрации Симферопольского района Республики Крым (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Дорожно-транспортная строительная компания» (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойки за каждый день просрочки исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, начиная с 09.12.2020 г. по день фактического исполнения обязательств по оплате долга, при сумме задолженности равной 289 035,86 руб.

5. В остальной части исковых требований Общества с ограниченной ответственностью «Дорожно-транспортная строительная компания» - отказать.

6. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Дорожно- транспортная строительная компания» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 286,38 руб.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд (299011, <...>) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Центрального округа (248001, <...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объеме) постановления суда апелляционной инстанции.

Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья М.Е. Можарова