СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 3 октября 2018 г. по делу № А57-3841/2018

Арбитражный суд Саратовской области (АС Саратовской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

254/2018-176343(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; http://www.saratov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-3841/2018
город Саратов
03 октября 2018 года
Руководствуясь статьями 110,,148, 149, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью «ПКЦ-Строй» к Обществу с ограниченной ответственностью «Загородный комплекс «Гермес» о взыскании денежных средств за выполненные работы по договору строительного подряда № 01/17 от 13.02.2017 в размере 2888541,60 руб., пени за задержку оплаты денежных средств, предусмотренных условиями договора строительного подряда № 01/17 от 13.02.2017, в размере 2293654 руб., о взыскании денежных средств за работы по договору строительного подряда № 10 от 13.04.2017 в размере 1134821,10 руб., пени за задержку оплаты денежных средств, предусмотренных условиями договора строительного подряда № 10 от 13.04.2017, в размере 756548 руб., о взыскании денежных средств за выполненные работы по договору строительного подряда № 11 от 13.04.2017 в размере 1957904 руб. 10 коп., пени за задержку оплаты денежных средств, предусмотренных условиями договора строительного подряда № 11 от 13.04.2017, в размере 1305270 руб. - оставить без рассмотрения.

Встречный иск Общества с ограниченной ответственностью «Загородный комплекс «Гермес» к Обществу с ограниченной ответственностью «ПКЦ-Строй» удовлетворить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ПКЦ-Строй» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Загородный комплекс «Гермес» неустойку за нарушение конечного срока выполнения работ по договору строительного подряда № 01/17 от 13.02.2017 года в размере 9705497 рублей, неустойку за нарушение конечного срока выполнения работ по договору строительного подряда № 10 от 13.04.2017 года в размере 3858391 рубль, неустойку за нарушение конечного срока выполнения работ по договору

строительного подряда № 11 от 13.04.2017 в размере 6656873 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 124104 рублей.

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в апелляционную, кассационную инстанции в порядке, предусмотренном главами 34, 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, путем подачи соответствующей жалобы через арбитражный суд первой инстанции.

Судья Арбитражного суда Саратовской области ФИО1