Резолютивная часть решения от 22 декабря 2020 г. по делу № А32-3855/2020Арбитражный суд Краснодарского края (АС Краснодарского края) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда Арбитражный суд Краснодарского края Именем Российской Федерации Дело № А32-3855/2020 г. Краснодар 22 декабря 2020 г. Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Гречко О.А. руководствуясь статьями 110, 167-171 АПК РФ, Иск ФГУП "УСС" удовлетворить частично. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Стройсбест" в пользу Федерального государственного унитарного предприятия "Управление Специального Строительства" неустойку в размере 7449982 руб. 94 коп. В остальной части в иске отказать. Встречный иск удовлетворить частично. Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия "Управление Специального Строительства" в пользу общества с ограниченной ответственностью ООО "Стройсбест" 4 126 720 руб. 92 коп. – долга. В остальной части в удовлетворении встречного иска отказать. В порядке взаимозачета взыскать с общества с ограниченной ответственностью ООО "Стройсбест" в пользу Федерального государственного унитарного предприятия "Управление Специального Строительства" неустойку в размере 3 323 262руб. 02 коп. Взыскать с ООО "Стройсбест" в доход федерального бюджета госпошлину в сумме 183218 руб. На решение может быть подана апелляционная жалоба в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок с момента его принятия. Судья О.А. Гречко Суд:АС Краснодарского края (подробнее)Истцы:ФГУП "УСС" ФСБ России (подробнее)Ответчики:ООО "СТРОЙСБЕСТ" (подробнее)Судьи дела:Гречко О.А. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
