Решение от 25 июля 2024 г. по делу № А17-311/2022

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

153022, г. Иваново, ул. Б. Хмельницкого, 59-Б

http://ivanovo.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ



Дело № А17-311/2022
г. Иваново
25 июля 2024 года
Арбитражный суд Ивановской области в составе судьи Смирнова В.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем Лагутой А.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Алком» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Штандарт.Строй» (до переименования «Стеклострой») (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) о взыскании задолженности по договорам подряда № ЗПФ-10/06/19 от 10.06.2019 и № ЛГФ- Ал10/07/19 от 10.07.2019, пени и расходов по уплате государственной пошлины, а также по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Штандарт.Строй» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Алком» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) о взыскании неустойки и расходов по уплате государственной пошлины,

руководствуясь статьями 110, 167 – 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

Принят отказ общества с ограниченной ответственностью «Алком» (ИНН: <***>) от исковых требований к обществу с ограниченной ответственностью «Штандарт.Строй» (ИНН: <***>) о взыскании суммы неустойки по договору подряда № ЛГФ-Ал 10/07/19 от 10.07.2019 за период с 28.03.2020 по 21.02.2023 в размере 2 727 рублей 82 копейки, содержащийся в ходатайстве об уточнении исковых требований от 24.07.2024, и в указанной части прекратить производство по делу.

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Алком» удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Штандарт.Строй» (ИНН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Алком» (ИНН: <***>):

1) по договору подряда от 10.06.2019 № ЗПФ-10/06/19:

- сумму основного долга (стоимость выполненных работ) в размере 159 078 рублей 48 копеек;

- пени за просрочку оплаты выполненных работ за период с 23.08.2021 по 24.07.2024, за вычетом периода моратория с 01.04.2022 по 01.10.2022 (184 дня), в размере 14 046 рублей 63 копейки;

- пени за просрочку оплаты выполненных работ за период с 25.07.2024 по дату фактического исполнения обязательств по оплате основного долга, исходя из ставки 0,01 % от суммы неуплаченного основного долга;

2) по договору подряда от 10.07.2019 № ЛГФ-Ал 10/07/19 сумму основного долга (обеспечительного платежа) в размере 54 556 рублей 40 копеек;

3) расходы по уплате государственной пошлины в размере 7 554 рубля.

В удовлетворении остальной части исковых требований общества с ограниченной ответственностью «Алком» отказать.

Встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Штандарт.Строй» удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Алком»

(ИНН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Штандарт.Строй» (ИНН: <***>):

- неустойку за нарушение срока выполнения работ по договору подряда от 10.06.2019 № ЗПФ-10/06/19 за период с 01.11.2019 по 31.07.2020 в размере 327 800 рублей 61 копейка;

- неустойку за нарушение срока выполнения работ по договору подряда от 10.07.2019 № ЛГФ-Ал 10/07/19 за период с 02.10.2019 по 31.12.2019 в размере 95 314 рублей 50 копеек;

- расходы по уплате государственной пошлины в размере 37 177 рублей.

В удовлетворении остальной части встречных исковых требований общества с ограниченной ответственностью «Штандарт.Строй» отказать.

Произвести зачет частично удовлетворенных первоначальных и встречных исковых требований, в результате которого взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Алком» (ИНН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Штандарт.Строй» (ИНН: <***>) денежные средства в сумме 225 056 рублей 60 копеек.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Алком»

(ИНН: <***>) из федерального бюджета часть уплаченной по платежному поручению от 30.12.2021 № 340 государственной пошлины в размере 2 387 рублей.

Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия или в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, при условии, что решение было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока для подачи апелляционной жалобы.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Ивановской области.

Судья В. А. Смирнов