Решение от 26 июня 2023 г. по делу № А45-7313/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ


ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А45-7313/2023
г. Новосибирск
26 июня 2023 года
Резолютивная часть решения объявлена 21 июня 2023 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Суворовой О.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску Администрации рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области (ОГРН <***>), р.п. Мошково Новосибирской области,

к акционерному обществу Сибирский научно-исследовательский и проектный институт градостроительства (ОГРН 1095406001140), г.Новосибирск,

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (ОГРН 1047796940465),

об обязании исполнить гарантийные обязательства,

при участии:

от истца: не явился, извещен;

от ответчика: не явился, извещен;

от третьего лица: не явился, извещен,




установил:

Администрация рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области (далее по тексту – истец) обратилась в арбитражный суд с иском к акционерному обществу Сибирский научно-исследовательский и проектный институт градостроительства (далее по тексту – ответчик) об обязании исполнить гарантийные обязательства.

В ходе рассмотрения дела истцом было заявлено ходатайство об уточнении исковых требований, согласно которым просил обязать акционерное общество Сибирский научно-исследовательский и проектный институт градостроительства (ОГРН 1095406001140) в течение 20 календарных дней после вступления решения в законную силу исполнить гарантийные обязательства в рамках муниципального контракта от 22.01.2021 №№ 2021.25, а именно:

1.1. В сведения о границах населенного пункта «План границ п. Мошково»:

- устранить пересечение границ населенного пункта с границами муниципального образования с реестровым номером 54:18-3.2;

- устранить пересечение границ населенного пункта с границами территориальных зон с реестровыми номерами 54:18-7.255, 54:18-7.260, 54:18-7.224, 54:18-7.248;

- устранить пересечение границ населенного пункта с границами земельных участков с кадастровыми номерами: 54:18:100124:16, 54:18:100124:17, 54:18:100124:18, 54:18:100124:19, 54:18:100124:60, 54:18:100124:61, 54:18:100124:62, 54:18:100124:63, 54:18:100124:64, 54:18:100124:65, 54:18:100124:66, 54:18:100124:67, 54:18:100124:68, 54:18:100124:69, 54:18:100124:70, 54:18:100206:153, 54:18:100206:154, 54:18:100206:155, 54:18:100206:156, 54:18:100206:157, 54:18:100206:158, 54:18:100206:159, 54:18:100206:160, 54:18:100206:70, 54:18:100206:71, 54:18:100208:94, 54:18:100208:95, 54:18:100209:33, 54:18:100209:34, 54:18:100209:35, 54:18:100209:36, 54:18:100209:37, 54:18:100209:38, 54:18:100209:39, 54:18:100209:40, 54:18:100209:41, 54:18:100209:42, 54:18:100209:43, 54:18:100209:44, 54:18:100209:45, 54:18:100209:46, 54:18:100209:47, 54:18:100209:48, 54:18:100209:49, 54:18:100209:50, 54:18:100209:50, 54:18:100209:51, 54:18:100209:52, 54:18:100209:53, 54:18:100209:67, 54:18:100209:68, 54:18:100209:69, 54:18:100209:70, 54:18:100209:71, 54:18:100209:72, 54:18:100209:73, 54:18:100209:74, 54:18:100209:75, 54:18:100209:76, 54:18:100209:77, 54:18:100209:78, 54:18:100209:79, 54:18:100209:80, 54:18:100209:81, 54:18:100209:82, 54:18:100209:83, 54:18:100209:84, 54:18:100209:85, 54:18:100209:86, 54:18:100209:87, 54:18:100209:88, 54:18:100801:319.

1.2. В сведения о границах населенного пункта «Границы п. Порос»:

- устранить пересечение границ населенного пункта с границами муниципального образования с реестровым номером 54:18-3.3;

- устранить пересечение границ населенного пункта с границами территориальной зоны с реестровым номером 54:18-7.249;

- устранить пересечение границ населенного пункта с границами земельного участка с кадастровым номером: 54:18:100701:67;

- в формате XML-файле указать систему координат «МСК НСО, зона 4».

Также истец просил взыскать с ответчика пени в сумме 15 686 рублей 50 копеек за период с 21.01.2023 по 06.06.2023.

Суд в порядке статьи 49 АПК РФ принял уточнения исковых требований.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, была привлечена Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и дате, в судебное заседание не явился, отзыв на исковое заявление в материалы дела не представил.

При этом копии судебных актов с указанием места и времени рассмотрения дела направлялись арбитражным судом по адресу ответчика, указанному в выписке из единого государственного реестра юридических лиц.

По общему правилу лицо, участвующее в деле, должно предпринять все разумные и достаточные меры для получения судебных извещений по месту своего нахождения и несет соответствующие риски непринятия таких мер.

Согласно пункту 2 части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса также считаются извещенными надлежащим образом арбитражным судом, если несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением копии судебного акта, направленной арбитражным судом в установленном порядке, о чем орган связи проинформировал арбитражный суд.

Принимая во внимание, что в соответствии с абзацем четвертым пункта 11.1 Порядка, утвержденного Приказом ФГУП "Почта России" от 07.03.2019 № 98-п, почтовые отправления разряда "судебное" при невозможности их вручения адресатам (их уполномоченным представителям) хранятся в объектах почтовой связи места назначения в течение 7 дней, а период фактического нахождения направленного судом по настоящему делу заказного письма в отделении связи соблюден, в связи с чем ответчик имел возможность получения адресованной ему судом корреспонденции.

В связи с изложенным, дело подлежит рассмотрению по имеющимся в нём доказательствам в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ в отсутствие представителя ответчика.

Рассмотрев материалы дела, проверив обстоятельства дела в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд находит предъявленные требования обоснованными и подлежащими удовлетворению.

22.11.2021 истец (заказчик) и ответчик (подрядчик) заключили контракт № 2021.25 (далее – контракт), на разработку проекта по внесению изменений в генеральный план городского поселения рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области.

Согласно пункту 2.1 контракта цена составляет 458 000 рублей.

Ответчик выполнил работы в полном объеме и передал их истцу, что подтверждается актом от 08.02.2022, подписанным сторонами без возражений и замечаний.

Согласно пунктам 6.1, 6.2 и 6.3 исполнитель гарантирует, что оказываемые услуги соответствуют требованиям, установленным в контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент оказания услуг.

Гарантийный срок на оказываемые по контракту услуги составляет 12 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки оказанных услуг.

Под гарантией понимается устранение исполнителем своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки услуг.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

Решением 23 сессии Совета депутатов р.п. Мошково от 12.10.2022 №147 утверждены внесенные изменения в генеральный план городского поселения рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области.

27.10.2022 описание границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, направлено в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра по Новосибирской области» с целью внесения в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области.

09.01.2023 истцом получены уведомления о невозможности внесения в ЕГРН указанных сведений по причине наличия замечаний.

Истцом в адрес ответчика 09.01.2023 была направлена претензия с требованием о выполнении гарантийных обязательств с предоставлением XML-файла с описанием границ населенных пунктов городского поселения рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области с устраненными замечаниями.

Недостатки, указанные в уведомлении ФГБУ «ФКП Росреестра по Новосибирской области», ответчиком не были устранены, в связи с чем истец обратился в арбитражный суд Новосибирской области с настоящим исковым заявлением.

Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно пункту 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика в разумный срок по их обнаружении (пункт 4 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 724 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не установлено законом или договором подряда, заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, при условии, что оно выявлено в сроки, установленные настоящей статьей. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

Если иное не предусмотрено договором подряда, гарантийный срок (пункт 1 статьи 722) начинает течь с момента, когда результат выполненной работы был принят или должен был быть принят заказчиком.

Как установлено судом и подтверждено материалами дела, заказчиком в период гарантийного срока выявлялись недостатки и дефекты выполненных подрядчиком работ.

При этом обращение истца к ответчику с требованиями устранить выявленные недостатки работ остались без удовлетворения.

В ходе судебного разбирательства ответчик возражений по выявленным недостаткам истцу и суду не представил.

Часть 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает, что обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Согласно абзацу 4 пункта 5 Постановления Пленума Верховного Суда от 24.03.2016 № 7 вина должника в нарушении обязательства предполагается, пока не доказано обратное. Отсутствие вины в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства доказывается должником (пункт 2 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с абзацем 2 пункта 5 Постановления Пленума Верховного Суда от 24.03.2016 № 7 наличие причинной связи между нарушением и доказанными кредитором убытками предполагается. Должник, опровергающий доводы кредитора относительно причинной связи между своим поведением и убытками кредитора, не лишен возможности представить доказательства существования иной причины возникновения этих убытков.

Таким образом, бремя доказывания отсутствия вины и причинно-следственной связи законодательство Российской Федерации возлагает на ответчика. Однако ответчиком надлежащих доказательств, освобождающих его от ответственности, не представлено.

При таких обстоятельствах, требования истца в части обязания ответчика устранить недостатки работ подлежат удовлетворению в полном объеме.

Также согласно исковым требованиям (с учетом уточнений) истец просит взыскать с ответчика пени в сумме 15 686 рублей 50 копеек за период с 21.01.2023 по 06.06.2023.

Пункт 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставляет сторонам возможность обеспечить исполнение обязательств, в том числе неустойкой, предусмотренной законом или договором.

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признаётся определённая законом или договором сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В силу пункта 7.4 договора в случае просрочки исполнения исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Расчет суммы пени, представленный истцом в исковом заявлении с учетом заявленных уточнений, судом проверен и признан обоснованным, пени подлежит взысканию с ответчика в пользу истца в сумме 15 686 рублей 50 копеек на основании статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины по иску суд отнёс в порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167, 168, 169, 170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Обязать акционерное общество Сибирский научно-исследовательский и проектный институт градостроительства (ОГРН 1095406001140) в течение 20 календарных дней после вступления решения в законную силу исполнить гарантийные обязательства в рамках муниципального контракта от 22.01.2021 №№ 2021.25, а именно:

1.1. В сведения о границах населенного пункта «План границ п. Мошково»:

- устранить пересечение границ населенного пункта с границами муниципального образования с реестровым номером 54:18-3.2;

- устранить пересечение границ населенного пункта с границами территориальных зон с реестровыми номерами 54:18-7.255, 54:18-7.260, 54:18-7.224, 54:18-7.248;

- устранить пересечение границ населенного пункта с границами земельных участков с кадастровыми номерами: 54:18:100124:16, 54:18:100124:17, 54:18:100124:18, 54:18:100124:19, 54:18:100124:60, 54:18:100124:61, 54:18:100124:62, 54:18:100124:63, 54:18:100124:64, 54:18:100124:65, 54:18:100124:66, 54:18:100124:67, 54:18:100124:68, 54:18:100124:69, 54:18:100124:70, 54:18:100206:153, 54:18:100206:154, 54:18:100206:155, 54:18:100206:156, 54:18:100206:157, 54:18:100206:158, 54:18:100206:159, 54:18:100206:160, 54:18:100206:70, 54:18:100206:71, 54:18:100208:94, 54:18:100208:95, 54:18:100209:33, 54:18:100209:34, 54:18:100209:35, 54:18:100209:36, 54:18:100209:37, 54:18:100209:38, 54:18:100209:39, 54:18:100209:40, 54:18:100209:41, 54:18:100209:42, 54:18:100209:43, 54:18:100209:44, 54:18:100209:45, 54:18:100209:46, 54:18:100209:47, 54:18:100209:48, 54:18:100209:49, 54:18:100209:50, 54:18:100209:50, 54:18:100209:51, 54:18:100209:52, 54:18:100209:53, 54:18:100209:67, 54:18:100209:68, 54:18:100209:69, 54:18:100209:70, 54:18:100209:71, 54:18:100209:72, 54:18:100209:73, 54:18:100209:74, 54:18:100209:75, 54:18:100209:76, 54:18:100209:77, 54:18:100209:78, 54:18:100209:79, 54:18:100209:80, 54:18:100209:81, 54:18:100209:82, 54:18:100209:83, 54:18:100209:84, 54:18:100209:85, 54:18:100209:86, 54:18:100209:87, 54:18:100209:88, 54:18:100801:319.

1.2. В сведения о границах населенного пункта «Границы п. Порос»:

- устранить пересечение границ населенного пункта с границами муниципального образования с реестровым номером 54:18-3.3;

- устранить пересечение границ населенного пункта с границами территориальной зоны с реестровым номером 54:18-7.249;

- устранить пересечение границ населенного пункта с границами земельного участка с кадастровым номером: 54:18:100701:67;

- в формате XML-файле указать систему координат «МСК НСО, зона 4».

Взыскать с акционерного общества Сибирский научно-исследовательский и проектный институт градостроительства (ОГРН 1095406001140) в пользу Администрации рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области (ОГРН <***>) пени за период с 21.01.2023 по 06.06.2023 в размере 15 686 рублей 50 копеек.

Взыскать с акционерного общества Сибирский научно-исследовательский и проектный институт градостроительства (ОГРН 1095406001140) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 8 000 рублей.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия.

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.


Судья

О.В. Суворова