Резолютивная часть решения от 13 октября 2022 г. по делу № А27-4956/2021

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Красная ул, д. 8, Кемерово, 650000

www.kemerovo.arbitr.ru,E-mail: info @ kemerovo.arbitr.ru

тел./факс (384-2) 45-10-16 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

Дело № А27-4956/2021
город Кемерово
13 октября 2022 года
Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Куликовой Т.Н., при ведении протокола судебного заседания до перерыва секретарем судебного заседания Абдуллиной А.В., после перерыва помощником судьи Гутовой И.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Специализированная строительная компания "Сибмостремонт", г. Красноярск (ОГРН 1022402124128, ИНН 2463031994)

к муниципальному бюджетному учреждению Анжеро-Судженского городского округа "Управление жизнеобеспечения", г. Анжеро-Судженск (ОГРН 1084246000310, ИНН 4246009473)

о взыскании 3 178 222 руб. долга, 5 000 руб. штрафа, 170 644 руб. 03 коп. неустойки,

встречному исковому заявлению муниципального бюджетного учреждения Анжеро-Судженского городского округа "Управление жизнеобеспечения"

к обществу с ограниченной ответственностью "Специализированная строительная компания "Сибмостремонт"

о расторжении контракта № 72 от 28.12.2018, взыскании 4 997 358 руб. убытков, 379 078 руб. 50 коп. штрафа, 1 966 431 руб. 40 коп. неустойки, 1 095 254 руб. 26 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами до момента фактического исполнения обязательств,

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора:

1) общество с ограниченной ответственностью "Запсиб-Мост", г. Томск, (ОГРН 1137017018600, ИНН 7017338224);

2) Инспекция государственного строительного надзора Кузбасса (ИНН: 4205109976, ОГРН 1064205113620),

Руководствуясь статьями 110, 167, 170, 171, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

решил:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью "Специализированная строительная компания "Сибмостремонт", г. Красноярск (ОГРН 1022402124128, ИНН 2463031994) оставить без удовлетворения.

Исковые требования муниципального бюджетного учреждения Анжеро-Судженского городского округа "Управление жизнеобеспечения", г. Анжеро-Судженск (ОГРН 1084246000310, ИНН 4246009473) удовлетворить частично.


Расторгнуть контракт № 72 от 28.12.2018, заключённый между муниципальным бюджетным учреждением Анжеро-Судженского городского округа "Управление жизнеобеспечения", г. Анжеро-Судженск (ОГРН 1084246000310, ИНН 4246009473) и обществом с ограниченной ответственностью "Специализированная строительная компания "Сибмостремонт", г. Красноярск (ОГРН 1022402124128, ИНН 2463031994).

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Специализированная строительная компания "Сибмостремонт", г. Красноярск (ОГРН 1022402124128, ИНН 2463031994) в пользу муниципального бюджетного учреждения Анжеро-Судженского городского округа "Управление жизнеобеспечения", г. Анжеро-Судженск (ОГРН 1084246000310, ИНН 4246009473) 379 078 руб. 50 коп. штрафа, а также судебные расходы, понесённые в связи с рассмотрением настоящего дела: 170 000 руб. расходов на оплату судебной экспертизы, 2928 руб. 68 коп. расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Специализированная строительная компания "Сибмостремонт", г. Красноярск (ОГРН 1022402124128, ИНН 2463031994) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт судебных экспертиз горной промышленности» (ОГРН: 1144205015745, ИНН: 4205295497) денежные средства размере 54902 руб.

Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца с момента его принятия. Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Кемеровской области.

Судья Т.Н. Куликова