Резолютивная часть решения от 4 июня 2024 г. по делу № А63-7478/2021

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А63-7478/2021
г. Ставрополь
05 июня 2024 года
Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Соловьевой И.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Мирошник А.В., рассмотрев в судебном заседании дело

по иску общества с ограниченной ответственностью «ПрофДорСтрой», ст. Ессентукская Предгорного района Ставропольского края, ОГРН 1202600009050, ИНН 261802314631,

к обществу с ограниченной ответственностью «ТОР», г. Пятигорск Ставропольского края, ОГРН 1172651003029, ИНН 2632107175

с участием третьего лица не заявляющего самостоятельные требования на предмет спора: муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» г.Пятигорск,

о взыскании задолженности по договорам подряда № 9 от 31.07.2020 и № 11 от 10.09.2020 в сумме 7 119 535,10 руб., расходов по уплате госпошлины.

и по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «ТОР», г.Пятигорск, ОГРН 1172651003029

к обществу с ограниченной ответственностью «ПрофДорСтрой», ст. Ессентукская, ОГРН 1202600009050,

о взыскании неосновательного обогащения по договору подряда № 9 от 31.07.2020 в сумме 1 157 502 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами по договору подряда № 9 от 31.07.2020 в сумме 43 892,19 руб., неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда № 9 от 31.07.2020 в сумме 428 609,90 руб., неустойки за невыполненные работы по договору № 9 от 31.07.2020 в сумме 160 496,86 руб., а также неустойки за невыполненные работы по договору подряда № 11 от 10.09.2020 в сумме 6623,79 руб., расходов по уплате госпошлины,

в отсутствие представителей сторон и третьего лица,

руководствуясь статьями 49, 110, 167 – 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

взыскать с общества ограниченной ответственностью «ТОР», г. Пятигорск, ОГРН 1172651003029, ИНН 2632107175 в пользу общества с ограниченной ответственностью «ПрофДорСтрой», ст. Ессентукская, ОГРН 1202600009050, ИНН 2618024103, задолженность по договору № 11 от 10.09.2020 в сумме 3 690 691 руб., расходы по уплате госпошлины в сумме 33 265,18 руб.

В удовлетворении остальной части требований ООО «ПрофДорСтрой», ст. Ессентукская ОГРН 1202600009050, ИНН 2618024103, отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ПрофДорСтрой»,

ст. Ессентукская, ОГРН 1202600009050, ИНН 2618024103 в пользу общества с ограниченной ответственностью «ТОР», г. Пятигорск ОГРН 1172651003029, ИНН 2632107175

задолженность в сумме 2 327 466 руб., неустойку за период 21.08.2020 по 10.10.2020 в сумме 360 699,23 руб., проценты за пользование чужими с денежными средствами за период с 21.09.2021 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 05.06.2024 в сумме 555 794,84 руб., проценты за пользование чужими с денежными средствами по ключевой ставке Центрального Банка РФ со следующего дня после вынесения решения по день фактического исполнения обязательств по уплате задолженности, расходы по уплате госпошлины в сумме 30 971 руб.

Осуществить зачет первоначальных и встречных исковых требований, в результате которого взыскать с общества ограниченной ответственностью «ТОР», г. Пятигорск ОГРН 1172651003029, ИНН 2632107175 в пользу общества с ограниченной ответственностью «ПрофДорСтрой», ст. Ессентукская, ОГРН 1202600009050, ИНН 2618024103 задолженность в сумме 446 730,93 руб. и расходы по уплате госпошлины в сумме 2 294,18 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ПрофДорСтрой»,

ст. Ессентукская, ОГРН 1202600009050, ИНН 2618024103 в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 1 305 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ПрофДорСтрой»,

ст. Ессентукская, ОГРН 1202600009050, ИНН 2618024103 в пользу автономной некоммерческой организации Федеральный центр судебных экспертиз и оценки «Эксперт Центр», г.Ставрополь, ИНН 2635224840 расходы за проведение экспертизы в сумме 46 104 руб.

Взыскать с общества ограниченной ответственностью «ТОР», г. Пятигорск ОГРН 1172651003029, ИНН 2632107175 в пользу автономной некоммерческой организации Федеральный центр судебных экспертиз и оценки «Эксперт Центр», г.Ставрополь, ИНН 2635224840 расходы за проведение экспертизы в сумме 21 896 руб.

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья И.В. Соловьева