Резолютивная часть решения от 4 февраля 2020 г. по делу № А58-11925/2019

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А58-11925/2019
04 февраля 2020 года
город Якутск


Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Артамоновой Л. И., рассмотрев в порядке упрощённого производства дело по исковому заявлению Государственного казенного учреждения "Дирекция строительства Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия)" (ИНН 1435194635, ОГРН 1071435020403) к Обществу с ограниченной ответственностью "Сахапроф модуль" (ИНН 1435252950, ОГРН 1121435004790) о взыскании 100 833,96 руб. неустойки по п.14.2 государственного контракта №0116200007917003473 от 28.06.2017 за период просрочки выполнения работ с 02.08.2018 по 22.11.2018, а также 4 025 рублей расходов по уплате государственной пошлины

без вызова сторон,

Руководствуясь статьями 110, 170, 228, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Сахапроф модуль" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Государственного казенного учреждения "Дирекция строительства Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия)" (ИНН <***>, ОГРН <***>) 100 833,96 руб. неустойки по п.14.2 государственного контракта №0116200007917003473 от 28.06.2017 за период просрочки выполнения работ с 02.08.2018 по 22.11.2018, а также 4 025 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

Возвратить Государственному казенному учреждению "Дирекция строительства Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия)" (ИНН <***>, ОГРН <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 3 332 рубля.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

В случае составления мотивированного решения арбитражного суда такое решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы.

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено или не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Четвертый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно – телекоммуникационной сети Интернет http://yakutsk.arbitr.ru

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Четвертого арбитражного апелляционного суда – http://4aas.arbitr.ru

Судья

Артамонова Л. И.