Решение от 21 октября 2021 г. по делу № А33-20752/2021

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


Р Е Ш Е Н И Е

21 октября 2021 года

Дело № А33-20752/2021

Красноярск

Резолютивная часть решения размещена на сайте Арбитражного суда Красноярского края в сети «Интернет» 12 октября 2021 года.

Мотивированное решение составлено 21 октября 2021 года.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Щелоковой О.С., рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Окнокомплектстрой" (ИНН 2462210415, ОГРН 1102468002339, г. Красноярск)

к обществу с ограниченной ответственностью КСК "Энергия" (ИНН <***>, ОГРН <***>, г. Красноярск)

о взыскании денежных средств,

без вызова лиц, участвующих в деле,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Окнокомплектстрой" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью КСК "Энергия" (далее – ответчик) о взыскании задолженности по договору № 07/10-1 от 07.10.2020 в размере 358 033,59 руб., неустойки в размере 87 394,66 руб. за период с 16.12.2020 по 29.07.2021.

Определением от 19.08.2021 исковое заявление принято к производству суда в порядке упрощенного производства.

11.10.2021 судом вынесена резолютивная часть решения по настоящему делу.

В соответствии с частью 2 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по заявлению лица, участвующего в деле, или в случае подачи апелляционной жалобы по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение. Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В этом случае арбитражным судом решение принимается по правилам, установленным главой 20 настоящего Кодекса, если иное не вытекает из особенностей, установленных настоящей главой. Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления или со дня подачи апелляционной жалобы.

Ответчик 14.10.2021 обратился в суд с заявлением о составлении мотивированного решения.

При указанных обстоятельствах суд принимает решение по правилам главы 20 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При рассмотрении настоящего дела арбитражным судом установлены следующие обстоятельства.

Между обществом с ограниченной ответственностью КСК "Энергия" (генподрядчик) и общество с ограниченной ответственностью "Окнокомплектстрой" (субподрядчик) заключен договор субподряда № 07/10-1 от 07.10.2020, подписаны дополнительные соглашения.

В соответствии с пунктом 1.1 договора субподрядчик обязуется выполнить комплекс строительно-монтажных работ по устройству окон, оконных проемов и дверей в рамках капитального ремонта объекта: МБУК "Ирбейский РДК", расположенного по адресу: <...>, а генподрядчик обязуется создать субподрядчику необходимые для выполнения работ условия, принять работы и оплатить их стоимость. Местом производства Работ является: <...>. Заказчиком работ по договору выступает Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ирбейский районный Дом культуры".

Согласно пункту 2.1 общая стоимость работ по договору составляет 962 461,93 руб., в том числе НДС 20% в размере 160 410,32 руб. и включает в себя: указанная стоимость работ включает в себя стоимость всех затрат, издержек и иных расходов субподрядчика, необходимых для выполнения работ, с учетом особенностей, предусмотренных Договором.

Дополнительными соглашениями стороны предусмотрели увеличение объемов и стоимости работ, в том числе:

№ 1 от 09.11.2020 в размере 227 555,12 руб.,

№ 2 от 04.12.2020 в размере 1 004 271,37 руб.,

№ 3 от 21.01.2021 в размере 79 169,42 руб.,

№ 4 от 22.01.2021 в размере 13 138,75 руб.

Пунктом 2.3 договора предусмотрено, что оплата работ по настоящему договору осуществляется в следующем порядке:

аванс в размере 628 563,00 руб., включая НДС 20% - 104 760,50 руб., генподрядчик уплачивает субподрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания сторонами договора, на основании выставленного субподрядчиком счета (пункт 2.3.1).

оплата фактически выполненных субподрядчиком работ, за полным единовременным вычетом суммы ранее уплаченного аванса, производится генподрядчиком ежемесячно в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (формы КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) без замечаний и предоставления субподрядчиком надлежащим образом оформленной исполнительной документации за данный объем работ и поступления денежных средств заказчиком генподрядчику за данный объем работ (пункт 2.3.2).

В пункте 3 дополнительного соглашения № 2 установлен следующий порядок оплаты работ, выполняемых на основании настоящего дополнительного соглашения:

аванс в размере 800 000,00 руб. генподрядчик оплачивает в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания дополнительного соглашения: 3.2. Оплата фактически выполненных субподрядчиком работ, предусмотренных настоящим дополнительным соглашением, за полным единовременным вычетом суммы ранее уплаченного аванса, производится генподрядчиком ежемесячно в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (формы КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) без замечаний и предоставления субподрядчиком надлежащим образом оформленной исполнительной документации за данный объем работ и поступления денежных средств от заказчика генподрядчику за данный объем работ (пункт 3.1).

Порядок оплаты работ, выполняемых на основании дополнительных соглашений № 3,4: оплата фактически выполненных субподрядчиком работ, предусмотренных настоящим дополнительным соглашением, производится генподрядчиком ежемесячно в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (формы КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) без замечаний и предоставления субподрядчиком надлежащим образом оформленной исполнительной документации, и поступления денежных средств от заказчика генподрядчику за данный объем работ (пункты 3).

В силу пункта 11.9 договора при просрочке оплаты работ генподрядчиком субподрядчик вправе требовать уплаты неустойки в размере 0,1 % от своевременно не оплаченной суммы за каждый день просрочки платежа. При этом субподрядчик не вправе требовать уплаты неустойки и/или приостанавливать выполнение работ, если очередной платеж был уменьшен генподрядчиком на сумму неустойки и иных платежей, которые генподрядчик вправе удержать у субподрядчика в соответствии с договором.

Сторонами подписаны акты о приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 30.11.2020 на сумму 962 410,93 руб., № 2 от 30.11.2020 на сумму 227 555,85 руб., № 3 от 25.12.2020 на сумму 500 000 руб., № 4 от 25.12.2020 на сумму 332 755,88 руб., № 5 от 25.12.2020 на сумму 151 262,91 руб., № 6 от 25.01.2021 на сумму 79 169,42 руб., № 7 от 25.01.2021 на сумму 13 138,75 руб. (общая стоимость выполненных работ составила 2 286 596,59 руб.).

Оплата генподрядчиком выполненных работ произведена частично в сумме 1 928 563 руб. Задолженность составляет 358 033,59 руб.

В претензии № 6 от 24.06.2021 субподрядчик просил оплатить задолженность и договорную неустойку за просрочку оплаты работ. Претензия направлена Почтой России 24.06.2021 (опись, квитанция).

Задолженность и неустойка не оплачены до настоящего времени, что послужило основанием для обращения исполнителя с настоящим иском.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательств и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Из материалов дела следует, что между обществом с ограниченной ответственностью КСК "Энергия" (генподрядчик) и общество с ограниченной ответственностью "Окнокомплектстрой" (субподрядчик) заключен договор субподряда № 07/10-1 от 07.10.2020, подписаны дополнительные соглашения.

Правоотношения сторон регулируются нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

На основании статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. В соответствии с пунктом 1 статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. В силу статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В подтверждение факта выполнения работ истцом представлены акты о приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 30.11.2020 на сумму 962 410,93 руб., № 2 от 30.11.2020 на сумму 227 555,85 руб., № 3 от 25.12.2020 на сумму 500 000 руб., № 4 от 25.12.2020 на сумму 332 755,88 руб., № 5 от 25.12.2020 на сумм 151 262,91 руб., № 6 от 25.01.2021 на сумму 79 169,42 руб., № 7 от 25.01.2021 на сумму 13 138,75 руб. (общая стоимость выполненных работ составила 2 286 596,59 руб.).

Со стороны ответчика акты подписаны генеральным директором, подписи которого заверены печатью организации. В актах каких-либо замечаний по объемам выполненных работ, их стоимости ответчиком не указано, претензий к качеству выполненных работ не отражено.

Заказчик частично оплатил выполненные работы в сумме 1 928 563 руб. (платежные поручения представлены в материалы дела). Задолженность составляет 358 033,59 руб.

Ответчик отзыв на исковое заявление не представил, наличие задолженности в указанном размере не оспорил. В силу пункта 3.1. статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которых истец основывает требования, считаются признанными ответчиком, поскольку им прямо не оспорены, возражения относительно существа заявленных требований не заявлены.

С учетом изложенного, требование истца о взыскании с ответчика задолженности в раз-мере 358 033,59 руб. является правомерным.

Помимо требования о взыскании долга, истцом заявлено о взыскании неустойки.

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором. Пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Пунктом 2.3 договора предусмотрено, что оплата работ по настоящему договору осуществляется в следующем порядке:

аванс в размере 628 563,00 руб., включая НДС 20% - 104 760,50 руб., генподрядчик уплачивает субподрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания сторонами договора, на основании выставленного субподрядчиком счета (пункт 2.3.1).

оплата фактически выполненных субподрядчиком работ, за полным единовременным вычетом суммы ранее уплаченного аванса, производится генподрядчиком ежемесячно в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (формы КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) без замечаний и предоставления субподрядчиком надлежащим образом оформленной исполнительной документации за данный объем работ и поступления денежных средств заказчиком генподрядчику за данный объем работ (пункт 2.3.2).

В пункте 3 дополнительного соглашения № 2 установлен следующий порядок оплаты работ, выполняемых на основании настоящего дополнительного соглашения:

аванс в размере 800 000,00 руб. генподрядчик оплачивает в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания дополнительного соглашения: 3.2. Оплата фактически выполненных субподрядчиком работ, предусмотренных настоящим дополнительным соглашением, за полным единовременным вычетом суммы ранее уплаченного аванса, производится генподрядчиком ежемесячно в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (формы КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) без замечаний и предоставления субподрядчиком надлежащим образом оформленной исполнительной документации за данный объем работ и поступления денежных средств от заказчика генподрядчику за данный объем работ (пункт 3.1).

Порядок оплаты работ, выполняемых на основании дополнительных соглашений № 3,4: оплата фактически выполненных субподрядчиком работ, предусмотренных настоящим дополнительным соглашением, производится генподрядчиком ежемесячно в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (формы КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) без замечаний и предоставления субподрядчиком надлежащим образом оформленной исполнительной документации, и поступления денежных средств от заказчика генподрядчику за данный объем работ (пункты 3).

В силу пункта 11.9 договора при просрочке оплаты работ генподрядчиком субподрядчик вправе требовать уплаты неустойки в размере 0,1 % от своевременно не оплаченной суммы за каждый день просрочки платежа. При этом субподрядчик не вправе требовать уплаты неустойки и/или приостанавливать выполнение работ, если очередной платеж был уменьшен генподрядчиком на сумму неустойки и иных платежей, которые генподрядчик вправе удержать у субподрядчика в соответствии с договором.

Истец начислил неустойку по состоянию на 18.05.29.07.2021 в общей сумме 87 394,66 руб. (подробный расчет является приложением к исковому заявлению).

Расчет проверен судом, признан верным.

Представленными в материалы дела доказательствами подтвержден факт того, что со стороны ответчика имела место просрочка исполнения обязательств по оплате выполненных работ, что свидетельствует об обоснованности требования истца о взыскании пени.

Соблюдение истцом претензионного порядка разрешения спора подтверждается представленной в материалы дела претензией.

На основании изложенного, иск подлежит удовлетворению.

В силу пункта 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Учитывая результат рассмотрения дела, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию 11 909,00 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Руководствуясь статьями 15, 110, 167 – 170, 177, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью КСК "Энергия" (ИНН <***>, ОГРН <***>, г. Красноярск) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Окнокомплектстрой" (ИНН <***>, ОГРН <***>, г. Красноярск) 358 033,59 руб. задолженности по договору № 07/10-1 от 07.10.2020, 87 394,66 руб. неустойки за период с 16.12.2020 по 29.07.2021, 11 909,00 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Настоящее решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение пятнадцати дней со дня изготовления решения в полном объеме путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет».

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Исполнительный лист на настоящее решение до истечения срока на обжалование в суде апелляционной инстанции выдается только по заявлению взыскателя.

Судья

О.С. Щёлокова