Резолютивная часть решения от 3 июля 2024 г. по делу № А33-18245/2023

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ 03 июля 2024 года по делу А33-18245/2023 Красноярск

03 июля 2024 года

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить частично.

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в течение одного месяца со дня вступления в законную силу судебного акта по настоящему делу исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.2400.5841.21 от 06.10.2021, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя объекта «Базовая станция/оборудование сотовой связи», расположенного (который будет располагаться) по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, в границах кадастрового квартала 24:50:0400204, в точке присоединения:

I точка присоединения: максимальная мощность 15 кВт. Линия (0,4) Проектируемая

ЩР (0,4) ШР-1072-4-1 Ячейка ТП руб.4 Детский сад № 227

ТП ТП-1072

Ячейка ПС ф.26-14 РП 63 ПС ПС № 26 «Зеленая» 220/10/6кВ Основной источник питания: ПС № 26 «Зеленая» 220/10/6кВ ;

Резервный источник питания: отсутствует, в том числе по обеспечению готовности

объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство,

реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию

отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации)

такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства

(энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих

характеристик: - максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт; - категория надежности третья;

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое

присоединение 0,4 кВ;

- максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств

отсутствует;

включая мероприятия согласно Техническим условиям № 8000471649:

- выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным

постановлением Правительством РФ от 16.02.2008 № 87 и согласование со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством;

- строительство ЛЭП 0,4 кВ от точки, указанной в пункте № 7 настоящих ТУ, до точки присоединения, находящейся не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя. Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом;

- определить проектом необходимость установки автоматического выключателя 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ ШР-1072- 4-1;

- выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442).

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Инфраструктурные решения» (ИНН <***>, ОГРН <***>) 103 054,66 руб. неустойки за период с 02.10.2022 по 03.07.2024; с 04.07.2024 – неустойку по день фактического исполнения обязательства из расчета 161,02 руб. за каждый день просрочки, судебную неустойку в размере по 1 000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения суда по день его фактического исполнения, а также 8 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Во взыскании судебной неустойки в остальной сумме отказать.

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 2 092 руб.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья О.И. Медведева