Резолютивная часть решения от 28 декабря 2022 г. по делу № А15-6437/2021Арбитражный суд Республики Дагестан (АС Республики Дагестан) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть Дело № А15-6437/2021 28 декабря 2022 года г. Махачкала Арбитражный суд Республики Дагестан в составе судьи Лачинова Ф.С., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление МКУ «Управление капитального строительства» ГО «город Дербент» к ООО «Анжипромстрой» о взыскании 336 986,91 руб. неустойки и встречный иск ООО «Анжипромстрой» к МКУ «Управление капитального строительства» ГО «город Дербент» об обязании списать начисленную неустойку, руководствуясь статьями 49, 110, 150, 151, 167-171, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд в удовлетворении искового заявления МКУ «Управление капитального строительства» ГО «город Дербент» отказать. Принять отказ ООО «Анжипромстрой» от встречного иска. Производство по делу № А15-6437/2021 по встречному исковому заявлению прекратить. Возвратить ООО «Анжипромстрой» государственную пошлину по встречному исковому заявлению в размере 3000 руб. Выдать справку на вохврат государственной пошлины. Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Дагестан в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления его в полном объёме). Судья Ф.С. Лачинов Суд:АС Республики Дагестан (подробнее)Истцы:МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ДЕРБЕНТ" (подробнее)Ответчики:ООО "АНЖИПРОМСТРОЙ" (подробнее)Судьи дела:Лачинов Ф.С. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
