Резолютивная часть решения от 14 апреля 2022 г. по делу № А14-19057/2020

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

город Воронеж Дело № А14-19057/2020 «14» апреля 2022 года

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Белявцевой Т.Л., при ведении протокола судьей Белявцевой Т.Л. (с согласия сторон),

рассмотрев в открытом судебном заседании, проводимом в режиме веб-конференции, дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «ПроектПоволжья» (ОГРН 1156313034790, ИНН 6316210862), г.Самара

к обществу с ограниченной ответственностью Проектно-Изыскательский Институт Транспортного Строительства «ЖелДорИзыскания» (ОГРН 1033600110488; ИНН 3666106809), г.Воронеж

третье лицо: государственное автономное учреждение Самарской области «Государственная экспертиза проектов в строительстве» (ОГРН 1076315004765, ИНН 6315706520), г.Самара

о взыскании 450 000 руб. задолженности по договору подряда № 2308 от 23.08.2019

и встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью Проектно-Изыскательский Институт Транспортного Строительства «ЖелДорИзыскания» о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «ПроектПоволжья» 350 550 руб. неустойки по договору подряда № 2308 от 23.08.2019

при участии в заседании:

от ООО «ПроектПоволжья: Марфин А.Ю. – представитель по доверенности № 575 от 11.11.2021 (сроком на 2 года), диплом, паспорт;

от ООО ПИИТС «ЖелДорИзыскания»: Карпов Е.Б. – представитель по доверенности № 1 от 17.06.2021 (сроком на 3 года), диплом, паспорт, Гончарова Е.В. – представитель по доверенности от 17.01.2022 (сроком на 1 год)

от ГАУ Самарской области «Государственная экспертиза проектов в строительстве»: не явился, извещен

Руководствуясь статьями 65, 110, 167-171, 176 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Первоначальный иск удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Проектно-Изыскательский Институт Транспортного Строительства «ЖелДорИзыскания» (ОГРН 1033600110488; ИНН 3666106809) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ПроектПоволжья» (ОГРН 1156313034790, ИНН 6316210862) 450 000 руб. задолженности по договору № 2308 от 23.08.2019; 12 000 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

Встречный иск удовлетворить в части.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ПроектПоволжья» (ОГРН 1156313034790, ИНН 6316210862) в пользу общества с ограниченной ответственностью Проектно-Изыскательский Институт Транспортного Строительства


«ЖелДорИзыскания» (ОГРН 1033600110488; ИНН 3666106809) 45 000 руб. неустойки по договору подряда № 2308 от 23.08.2019; 1 285 руб. 11 коп. расходов по оплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части встречного иска отказать. Путем зачета первоначальных и встречных исковых требований:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Проектно-Изыскательский Институт Транспортного Строительства «ЖелДорИзыскания» (ОГРН 1033600110488; ИНН 3666106809) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ПроектПоволжья» (ОГРН 1156313034790, ИНН 6316210862) 405 000 руб. задолженности по договору № 2308 от 23.08.2019; 10 714 руб. 89 коп. расходов по оплате государственной пошлины.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца с даты принятия и может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Воронежской области.

Судья Т.Л. Белявцева