Резолютивная часть решения от 17 августа 2017 г. по делу № А40-82198/2017Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 56_16662906 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ Резолютивная часть Дело № А40-82198/17-56-670 г. Москва 17 августа 2017 года Арбитражный суд города Москвы в составе: судьи Пономаревой Т.В. при ведении протокола судебного заседания секретарем Бурхановой Е.С. рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ГКУ "УКС" (ОГРН 1087746247467, ИНН 7710707911, 125032, г Москва, ул Тверская, 12 / стр 2, дата регистрации 20 февраля 2008) к ООО "Стройторгсервис" (ОГРН 1087746615285, ИНН 7703665668, 117149, г Москва, ул Болотниковская, 36 / корп 1, пом VIII, дата регистрации 7 мая 2008) о признании недействительным п. 8.1 контракта от 11.03.2013, расторжении контракта от 11.03.2013, взыскании неустойки в размере 6 424 627, 06 руб. и по встречному иску ООО "Стройторгсервис" (ОГРН 1087746615285, ИНН 7703665668, 117149, г Москва, ул Болотниковская, 36 / корп 1, пом VIII, дата регистрации 7 мая 2008) к ГКУ "УКС" (ОГРН 1087746247467, ИНН 7710707911, 125032, г Москва, ул Тверская, 12 / стр 2, дата регистрации 20 февраля 2008) об обязании передать документации, изменить п. 3.1 контракта от 11.03.2013, признании недействительным п. 4.5 контракта от 11.03.2013, взыскании убытков 1 817 835,14 руб. при участии от истца: Волохатых И.А. по доверенности от 16.12.2016 № УКС/16-70-132(2), Лукьянова О.Ф. по доверенности от 19.07.2017 № УКС/17-70-99(1) от ответчика: Бодарацкая Н.В. по доверенности от 03.10.2016 № 58Д, Суровегина М. по доверенности от 14.03.2017 № 3Д, Бодарацкий А.В. по доверенности от 01.08.2017 № 4Д Первоначальный иск удовлетворить частично. Признать недействительным п. 8.1 государственного контракта от 11.03.2013 № 0173200001512000360. Расторгнуть государственный контракт от 11.03.2013 № 0173200001512000360. Взыскать с ООО "Стройторгсервис" в пользу ГКУ "УКС" неустойку 2 837 152,82 руб. и судебные расходы 63 371,53 руб. В удовлетворении остальной части иска отказать. В удовлетворении встречного иска отказать. Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Девятый арбитражный апелляционный суд. Судья Т.В. Пономарева Суд:АС города Москвы (подробнее)Истцы:ГКУ г. Москвы "Управление капитального строительства" (подробнее)Ответчики:ООО "СтройТоргСервис" (подробнее)Судьи дела:Пономарева Т.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |