СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 20 сентября 2018 г. по делу № А08-7301/2018

Арбитражный суд Белгородской области (АС Белгородской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

210100063_2091624

АРБИТРАЖНЫЙ СУД БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000

Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38

Сайт: http://belgorod.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

Дело № А08-7301/2018
г. Белгород
20 сентября 2018 года
Арбитражный суд Белгородской области в составе судьи Петряева А.В., при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи секретарём судебного заседания ФИО1,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ОГБУ "УКС Белгородской области" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к ООО "АРСЕНАЛСТРОЙ" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о расторжении договора и взыскании 458 233 руб. 32 коп., при участии в судебном заседании представителей:

от истца: ФИО2, доверенность от 10.04.2018; от ответчика: не явился, уведомлен надлежащим образом,

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд первой инстанции

Р Е Ш И Л:

Исковые требования ОГБУ "УКС Белгородской области" (ИНН <***>, ОГРН <***>) удовлетворить частично.

Расторгнуть договор № 17/302 от 31.08.2016 г. на выполнение работ по строительству 4-х квартирного жилого дома в п. Прохоровка Прохоровского района Белгородской области, заключенный между ОГБУ "УКС Белгородской области" и ООО "АРСЕНАЛСТРОЙ".

Взыскать с ООО "АРСЕНАЛСТРОЙ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ОГБУ "УКС Белгородской области" (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку за просрочку исполнения обязательств по договору № 17/302 от 31.08.2016 за период с 26.10.2016 по 12.01.2017 г. в размере 175 910 руб. 94 коп., неотработанный аванс в размере 99 879 руб. 13 коп., всего 275 790 руб. 07 коп.

Взыскать с ООО "АРСЕНАЛСТРОЙ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета 13 322 руб. государственной пошлины за рассмотрение дела судом первой инстанции.

Взыскать с ОГБУ "УКС Белгородской области" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета 4 843 руб. государственной пошлины за рассмотрение дела судом первой инстанции.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.

Судья А.В. Петряев