СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 10 октября 2019 г. по делу № А40-150177/2019

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

43_23654675

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru

именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е ( в порядке ст. 176 АПК РФ)

11. 10. 2019 года. Дело № А40-150177/19-43-1386 Арбитражный суд г. Москвы

в составе председательствующего Романова О.В., единолично, протокол судебного заседания вёл секретарь судебного заседания Фёдоров А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Федерального государственного казён- ного учреждения " Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации " (ОГРН <***>)

к ООО " АК-Проект " (ОГРН <***>) о взыскании 807 375 руб. 64 коп. - неустойки,

с участием представителей: от истца – ФИО1, доверенность № 201 от 20.09.2019г., от от- ветчика – ФИО2, доверенность б/н от 12.08.2019 г.

Руководствуясь статьями 41, 65, 66, 71, 75, 81, 102, 103. 110, 112, 155, 162, 166-171, 176, 177, 180-182, 318, 319 АПК РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Взыскать с ООО " АК-Проект " (ОГРН <***>):

- в пользу Федерального государственного казённого учреждения " Дирекция по строитель- ству, реконструкции и реставрации " (ОГРН <***>) 807 375 руб. 64 коп. – неустойки;

- в доход федерального бюджета РФ госпошлину в сумме 19 147 руб. 51 коп.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия.

Судья О.В. Романов