Резолютивная часть решения от 8 августа 2018 г. по делу № А72-14168/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

432970, г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 14

Тел.(8422)33-46-08 Факс (8422)32-54-54 E-mail:info@ulyanovsk.arbitr.ru Интернет:www.ulyanovsk.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ

арбитражного суда первой инстанции (резолютивная часть)

г.Ульяновск Дело № А72-14168/2017 08.08.2018

Арбитражный суд Ульяновской области в составе судьи Юдина П.Г., Руководствуясь статьями 110, 158, 167-171, 176 Арбитражного процессуального

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Ходатайство представителя Общества с ограниченной ответственностью «Производственно-Строительная Компания Т-34» о назначении дополнительной экспертизы оставить без удовлетворения.

Исковое заявление удовлетворить Общества с ограниченной ответственностью «Производственно-Строительная Компания Т-34» частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Стройкомплекс» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Производственно-Строительная Компания Т-34» задолженность по договору от 23.11.2016 № СК-23/11/16 в сумме 633 699 (шестьсот тридцать три тысячи шестьсот девяносто девять) руб. 91 коп., расходы на проведение экспертизы в сумме 24 619 (двадцать четыре тысячи шестьсот девятнадцать) руб. 32 коп., расходы по уплате государственной пошлины 12 016 (двенадцать тысяч шестнадцать) руб. 00 коп.

В остальной части исковые требования Общества с ограниченной ответственностью «Производственно-Строительная Компания Т-34» оставить без удовлетворения.

Встречное исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью «Стройкомплекс» удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Производственно- Строительная Компания Т-34» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Стройкомплекс» неустойку за нарушение сроков начала выполнения работ по договору от 23.11.2016 № СК-23/11/16 за период с 01.12.2016 по 26.12.2016 в сумме 44 271 (сорок четыре тысячи двести семьдесят один) руб. 84 коп.

В остальной части исковые требования оставить без удовлетворения.

Произвести зачет исковых требований и встречных исковых требований на сумму 44 271 руб. 84 коп.

Взыскать в результате зачета встречных однородных требований с Общества с ограниченной ответственностью «Стройкомплекс» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Производственно-Строительная Компания Т-34» задолженность по договору от 23.11.2016 № СК-23/11/16 в сумме 589 428 (пятьсот восемьдесят девять тысяч четыреста двадцать восемь) руб. 07 коп., расходы на проведение экспертизы в

сумме 24 619 (двадцать четыре тысячи шестьсот девятнадцать) руб. 32 коп., расходы по уплате государственной пошлины 12 016 (двенадцать тысяч шестнадцать) руб. 00 коп.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Стройкомплекс» в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 9 430 (девять тысяч четыреста тридцать) руб. 00 коп.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Производственно- Строительная Компания Т-34» в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 1 232 (одна тысяча двести тридцать два) руб. 00 коп.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока с момента его принятия и может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд.

Судья П.Г.Юдин