СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 7 апреля 2022 г. по делу № А45-15788/2021

Арбитражный суд Новосибирской области (АС Новосибирской области) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

35/2022-85380(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

Дело № А45-15788/2021
г. Новосибирск
7 апреля 2022 года
Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи

Исаковой С.А, при ведении протокола секретарём судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Крона групп» (ОГРН <***>), г. Новосибирск, к обществу с ограниченной ответственностью «Выбор-2004» (ОГРН <***>), с. Богучаны Красноярского края, при участии в деле 3-го лица: ООО «Ди Ферро» (ОГРН <***>), о взыскании 1 361 869 руб. 16 коп.,

по встречному иску: о взыскании 392 167 руб. 71 коп.,

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

по первоначальному иску:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Выбор-2004» (ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Крона групп» (ОГРН <***>) неустойку в размере 776 900 руб., неустойку в размере 361 614 руб. 16 коп., расходы на хранение в размере 182 663 руб. 90 коп., расходы по оплате государственной пошлины в размере 25 824 руб.

В остальной части иска отказать.

По встречному иску: в иске отказать.

Обществу с ограниченной ответственностью «Выбор-2004» выдать справку на возврат государственной пошлины в размере 8 руб., уплаченной по платёжному поручению № 65 от 16.12.2021.

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск) в течение месяца после принятия.

Решение арбитражного суда, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в течение двух месяцев с момента вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

Судья С.А. Исакова

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 30.12.2021 0:36:48

Кому выдана Исакова Светлана Анатольевна