Резолютивная часть решения от 27 апреля 2021 г. по делу № А53-42746/2020Арбитражный суд Ростовской области (АС Ростовской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 10621_7752788 АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Дело № А53-42746/20 27 апреля 2021 г. г. Ростов-на-Дону Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Абдулиной С.В. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1 А.В. рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску акционерного общества "Ростовское энергетическое строительно-ремонтное предприятие" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к акционерному обществу "Комбинат крупнопанельного домостроения" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 886704,85 руб. Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Взыскать с акционерного общества "Комбинат крупнопанельного домостроения" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу акционерного общества "Ростовское энергетическое строительно-ремонтное предприятие" (ИНН <***>, ОГРН <***>) 120693,59 руб. задолженности, 743938,27 руб. неустойки, неустойку, начисленную на сумму 120693,59 руб. с 15.12.2020 по день фактического исполнения с применением 0,03% от суммы долга за каждый день просрочки, а также 20218 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины. В остальной части в удовлетворении иска отказать. Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения через суд, принявший решение. Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Судья Абдулина С. В. Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 28.10.2020 10:16:53 Кому выдана Абдулина Светлана Витальевна Суд:АС Ростовской области (подробнее)Истцы:АО "РОСТОВСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬНО-РЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" (подробнее)Ответчики:АО "КОМБИНАТ КРУПНОПАНЕЛЬНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ" (подробнее)Судьи дела:Абдулина С.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
