Резолютивная часть решения от 2 мая 2017 г. по делу № А51-34958/2014

49/2017-70697(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ 690600, г. Владивосток, ул. Светланская, д.54 Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А51-34958/2014
г. Владивосток
02 мая 2017 года
Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Шклярова С.Н.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «СМУ-77» (ИНН 7709584895, ОГРН 1047797025099, дата регистрации 23.12.2004)

к муниципальному казенному учреждению «Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа» города Владивостока (ИНН 2536218524, ОГРН 1092536006155, дата регистрации 10.08.2009)

третье лицо: «Акционерный коммерческий банк «Держава» открытое акционерное общество

о взыскании 6 104 124 рублей 32 копеек и встречное исковое заявление о взыскании 7 346 785 рублей 78 копеек,

Руководствуясь статьей 110, пунктом 4 части 1 статьи 150, статьями 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении требования общества с ограниченной ответственностью «СМУ-77» о взыскании 6 104 124 рублей 32 копеек отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СМУ-77» в пользу муниципального казенного учреждения «Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа» города Владивостока 3 673 392 (три миллиона шестьсот семьдесят три тысячи триста девяносто два) рубля 89 копеек неустойки и 45 214 (сорок пять тысяч двести четырнадцать) рублей расходов по уплате государственной пошлины.

В части требования муниципального казенного учреждения «Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа» города Владивостока о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «СМУ-77» 3 876 804 рублей 25 копеек неустойки производство по делу прекратить.

В удовлетворении остальной части встречных исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СМУ-77» в доход федерального бюджета 64 040 (шестьдесят четыре тысячи сорок) рублей 54 копейки государственной пошлины по иску.

Выдать исполнительные листы после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу в Арбитражный суд Дальневосточного округа, при условии, что оно было предметом рассмотрения апелляционной инстанции.

Судья С.Н. Шкляров