Резолютивная часть решения от 23 апреля 2018 г. по делу № А63-2300/2018Арбитражный суд Ставропольского края (АС Ставропольского края) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть Дело № А63-2300/2018 г. Ставрополь 23 апреля 2018 года Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Демковой Н.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания Амиргамзаевой Т.В., рассмотрел в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Курортное управление» (холдинг) г. Кисловодск», ОГРН 1052600188794, ИНН 2628046378, г. Кисловодск, к обществу с ограниченной ответственностью «Тэнком Юг», ОГРН 1132308005763, ИНН 2308199167, г. Ростов-на-Дону, с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное предприятие курортного управления», ОГРН 1062626008939, ИНН 2626036286, г. Ессентуки, о взыскании 749 194 руб. авансового платежа, уплаченного по договору подряда на выполнение ремонтно-строительных работ с участием Инженера № 76-И от 23.06.2017, 310 380 руб. 19 коп. неустойки за период с 01.11.2017 по 29.11.2017, 23 596 руб. расходов по уплате государственной пошлины. Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд исковые требования удовлетворить в полном объеме. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Тэнком Юг», ОГРН 1132308005763, ИНН 2308199167, г. Ростов-на-Дону, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Курортное управление» (холдинг) г. Кисловодск», ОГРН 1052600188794, ИНН 2628046378, г. Кисловодск, 749 194 руб. задолженности, 310 380 руб. 19 коп. неустойки, 23 596 руб. расходов по уплате государственной пошлины. Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в двухмесячный срок со дня вступления его в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Судья Н.В. Демкова Суд:АС Ставропольского края (подробнее)Истцы:ООО "КУРОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" ХОЛДИНГ Г. КИСЛОВОДСК" (подробнее)Ответчики:ООО "ТЭНКОМ ЮГ" (подробнее)Иные лица:Отделение почтовой связи (подробнее)УФПС Ростовской одласти (подробнее) Судьи дела:Демкова Н.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
