Резолютивная часть решения от 8 октября 2018 г. по делу № А71-8568/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 426011, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 5 http://www.udmurtiya.arbitr.ru; е-mail: info@udmurtiya.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А71-8568/2018
г. Ижевск
8 октября 2018 года
Арбитражный суд Удмуртской Республики в составе судьи Березиной А.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1 рассмотрел в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью Проектный институт «Удмуртгазпроект» (ул. Ипподромная, д. 96, оф. 2, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) к федеральному государственному унитарному предприятию «Главное военное-строительное управление № 8» (ул. Пушкинская, д. 148, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 386 756 рублей 98 копеек долга по договору субподряда от 15.12.2014 № 322

и встречное исковое заявление федерального государственного унитарного предприятия «Главное военное-строительное управление № 8» к обществу с ограниченной ответственностью Проектный институт «Удмуртгазпроект» о взыскании 599 925 рублей 78 копеек неустойки по договору субподряда от 15.12.2014 № 322.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Удмуртской Республики

Р Е Ш И Л:

исковые требования по первоначальному иску удовлетворить полностью.

Взыскать с федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 8» (ул. Пушкинская, д. 148, <...>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Проектный институт «Удмуртгазпроект» (ул. Ипподромная, д. 96, оф. 2, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) 386 756 рублей 98 копеек долга по договору субподряда

от 15.12.2014 № 322, а также 10 735 рублей в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью Проектный институт «Удмуртгазпроект» (ул. Ипподромная, д. 96, оф. 2, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) из федерального бюджета 27 050 рублей государственной пошлины, перечисленной по платежному поручению от 24.05.2018 № 1534, в связи с уменьшением цены иска.

Встречный иск удовлетворить полностью.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Проектный институт «Удмуртгазпроект» (ул. Ипподромная, д. 96, оф. 2, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>):

в пользу федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 8» (ул. Пушкинская, д. 148, <...>, ОГРН <***>) 599 925 рублей 78 копеек неустойки;

в доход федерального бюджета 14 999 рублей государственной пошлины.

Произвести зачет встречных требований по первоначальному и встречному искам.

С учетом произведенного зачета взыскать с общества с ограниченной ответственностью Проектный институт «Удмуртгазпроект» (ул. Ипподромная, д. 96, оф. 2, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 8» (ул. Пушкинская, д. 148, <...>, ОГРН <***>) 202 433 рубля 80 копеек.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью Проектный институт «Удмуртгазпроект» (ул. Ипподромная, д. 96, оф.2, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) из федерального бюджета 12 051 рубль государственной пошлины, перечисленной по платежному поручению от 24.05.2018 № 1534, в связи с уменьшением цены иска. Выдать справку.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Удмуртской Республики.

Судья А.Н. Березина