СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 5 мая 2022 г. по делу № А64-7440/2021

Арбитражный суд Тамбовской области (АС Тамбовской области) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

35/2022-124825(1)

Арбитражный суд Тамбовской области

392020, г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 67/12 http://tambov.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А64-7440/2021
г. Тамбов
05 мая 2022 года
Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи Попова Ю.В.

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи секретарём судебного заседания ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «СпецУниверсал»

<...> (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к Муниципальному бюджетному учреждению Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Тамбовского района

Тамбовская область, Тамбовский район, пос. Строитель, мкр. Центральный, д. 19 (ОГРН <***>, ИНН <***>)

Третье лицо:

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение «Капиталстрой» <...> (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании 5 775 994 руб. 76 коп. по встречному иску

Муниципального бюджетного учреждения Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Тамбовского района

к Обществу с ограниченной ответственностью «СпецУниверсал» о взыскании 3 236 931 руб. 88 коп.

при участи в судебном заседании представителей: до перерыва: от истца (ответчика по встречному иску): ФИО2, доверенность б/н от 10.01.2020 от ответчика (истца по встречному иску): ФИО3, выписка из ЕГРЮЛ от третьего лица: не явился, извещён после перерыва: те же представители

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности, предусмотренные ст. 41 Арбитражного процессуального кодекса РФ (АПК РФ), разъяснены. Отводов составу суда не заявлено.

Руководствуясь ст.ст. 49, 102, 110, 112, 167-170 АПК РФ, Арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

05 мая 2022 года

1. Первоначальный иск удовлетворить.

Взыскать с Муниципального бюджетного учреждения Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Тамбовского района, Тамбовская область, Тамбовский район, пос. Строитель, мкр. Центральный, д. 19 (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «СпецУниверсал», <...> (ОГРН <***>, ИНН <***>) основной долг по гражданско-правовому договору (контракту) № 193682002166568200100100080014120000 от 02.09.2019 в размере 5 775 994 руб. 76 коп., а также судебные расходы - уплаченную истцом по первоначальному иску государственную пошлину в сумме 51 880 руб. 00 коп.

2. Встречный иск удовлетворить в части.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «СпецУниверсал» в пользу Муниципального бюджетного учреждения Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Тамбовского района неустойку за просрочку исполнения обязательства по гражданско-правовому договору (контракту) № 193682002166568200100100080014120000 от 02.09.2019 на общую сумму 937 861 руб. 02 коп., а также судебные расходы - уплаченную истцом по встречному иску государственную пошлину в размере 6 517 руб. 50 коп.

Возвратить Муниципальному бюджетному учреждению Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Тамбовского района из федерального бюджета излишне уплаченную по платёжному поручению № 793230 от 21.06.2021 государственную пошлину в сумме 16 307 руб. 50 коп.

Выдать Муниципальному бюджетному учреждению Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Тамбовского района справку на возврат из федерального бюджета излишне уплаченной государственной пошлины.

3. Произвести зачёт удовлетворённых встречных однородных требований сторон.

Окончательно взыскать с Муниципального бюджетного учреждения Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Тамбовского района в пользу Общества с ограниченной ответственностью «СпецУниверсал» основной долг по гражданско-правовому договору (контракту) № 193682002166568200100100080014120000 от 02.09.2019 в размере 4 838 133 руб. 74 коп., а также судебные расходы - уплаченную истцом по первоначальному иску государственную пошлину в сумме 45 362 руб. 50 коп.

Выдать истцу по первоначальному иску исполнительный лист после вступления решения в законную силу.

4. Направить лицам, участвующим в деле, решение заказным письмом с уведомлением о вручении.

5. Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы, решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, находящийся по адресу: <...>, через Арбитражный суд Тамбовской области.

Судья Ю.В. Попов

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 04.02.2022 11:12:00

Кому выдана ПОПОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ