Резолютивная часть решения от 22 октября 2025 г. по делу № А74-8121/2024

Арбитражный суд Республики Хакасия (АС Республики Хакасия) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда



АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А74-8121/2024
23 октября 2025 года
г. Абакан



Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи Н.Ю. Ишь при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Е.Н.Арнгольд рассмотрел в открытом судебном заседании с использованием системы веб-конференции дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний ЯрКран» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 723 960 руб., в том числе 3960 руб. неустойки за период с 01.03.2022 по 11.07.2025, 720 000 руб. штрафа по договору подряда от 02.08.2021 № 439,

с участием в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, акционерного общества «Русал Саяногорский алюминиевый завод» (ИНН <***>, ОГРН <***>).

Руководствуясь статьями 102, 104, 110, 168 - 171, 176, 180, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:


1. Удовлетворить иск частично:

взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 в пользу общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний ЯрКран» 73 457 руб. 28 коп., в том числе 1457 руб. 28 коп. неустойки, 72 000 руб. штрафа, а также 17 418 руб. 58 коп. расходов по уплате государственной пошлины, перечисленной платежным поручением от 06.09.2024 № 1016.

Отказать в удовлетворении остальной части иска.

2. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Группа компаний ЯрКран» из федерального бюджета 3521 руб. государственной пошлины, уплаченной платежным поручением от 06.09.2024 № 1016.

Основанием для возврата государственной пошлины является настоящее решение.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Третий арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента его принятия.

Апелляционная жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Хакасия.

Судья Н.Ю.Ишь



Суд:

АС Республики Хакасия (подробнее)

Истцы:

ООО "Группа компаний ЯрКран" (подробнее)

Иные лица:

ООО "ИНЖИНИРИНГ СТРОИТЕЛЬСТВО ОБСЛУЖИВАНИЕ" (подробнее)
ООО Филиал "Инжиниринг строительство обслуживание" в г. Саяногорск (подробнее)

Судьи дела:

Ишь Н.Ю. (судья) (подробнее)