Решение от 29 января 2026 г. АС Хабаровского края

Арбитражный суд Хабаровского края

<...>, www.khabarovsk.arbitr.ru


Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-12757/2024
г. Хабаровск
30 января 2026 года
Резолютивная часть судебного акта объявлена 16 января 2026 года

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи М.С. Шеиной,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Г.А. Клепцовой,

рассмотрел в заседании суда дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Опора» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>, 680012, <...>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Биомедика» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 656049, <...> зд. 69, оф. 21)

о взыскании 7 281 446 руб. 34 коп.

при участии:

от истца – ФИО1, представитель по доверенности от 26.04.2024; (после перерыва) ФИО2, представитель по доверенности № 738 от 15.01.2024 (посредством веб-конференции);

от ответчика (после перерыва) – ФИО3 (директор общества), решение № 8 (посредством веб-конференции); ФИО4, представитель по доверенности от 10.06.2025, диплом (посредством веб-конференции).

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Опора» (далее – ООО «Опора», истец) обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Биомедика» (далее – ООО «Биомедика», ответчик) о взыскании неустойки по договорам поставки в общем размере 552 836 руб. 42 коп., штрафных санкций в общем размере 5 199 388 руб. 24 коп., упущенной выгоды в размере 1 529 221 руб. 68 коп.

Исковые требования мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком договорных обязательств по договору поставки, что повлекло возникновение убытков в виде упущенной выгоды, а также начисление штрафа и неустойки, нормативно обоснованы положениями статей 309, 310, 329, 330, 506, 521 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Определением от 01.08.2024 исковое заявление принято к производству, назначено предварительное судебное заседание.

Определением от 15.11.2024 в объединении дел в одно производство отказано.

ООО «Биомедика» по доводам отзыва и дополнений к нему ссылается на невозможность исполнения заявок, направленных 16.05.2024, поскольку к указанной дате контракты с медицинскими учреждениями были расторгнуты по соглашению сторон. Также указывает, что требование об устранении недостатков в адрес ООО «Биомедика» не направлялось. Ссылается на отсутствие оплаты поставленного и принятого товара со стороны ООО «Опора».

ООО «Опора» представлены возражения по доводам отзыва и дополнений к нему, ссылается на поставку контрафактного товара, что повлекло включение истца в Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Судебное заседание неоднократно откладывалось в связи с истребованием сведений о том, направлялись ли данными организациями в мае 2024 г. заявки на поставку товара в ООО «Опора» (с предоставлением подтверждающих документов) у контрагентов истца по контрактам на поставку медицинских изделий, а также для предоставления сторонами заявок от медицинских организаций, расчета и контррасчета исковых требований.

В судебном заседании с учетом объявленного в порядке статьи 163 АПК РФ перерыва представители сторон поддержали свои позиции.

Как следует из материалов дела, 29.01.2024 между ООО «Опора» (заказчик) и ООО «Биомедика» (поставщик) заключен договор поставки № 0142200001323029877, по условиям которого поставщик обязуется поставить расходные материалы, а заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего договора.

Наименование, ассортимент, характеристики, количество, единицы измерения и цена за единицу товара определяются в соответствии со Спецификацией на поставку товаров (Приложение № 1 к настоящему договору), которая является неотъемлемой частью настоящего договора (пункт 1.2).

Согласно пункту 1.3 договора местом поставки товара является: 443096,<...>.

В соответствии с пунктом 1.4 договора товар по настоящему договору приобретается заказчиком у поставщика, для его дальнейшей поставки в адрес получателя ГБУЗ СГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова ИНН <***> в рамках проведения закупочной процедуры № 0142200001323029877 согласно Федеральному закону № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В силу пункта 3.1 договора заявка на поставку товара подается посредством телефонной, факсимильной связи, телефонограммы или электронной почты до 25 числа текущего месяца в количестве, исходя из потребности заказчика. Сроки поставки товара отдельными партиями по ежемесячной заявке: в течение 10 рабочих дней с момента получения заявки.

Пунктом 5.1 договора предусмотрено, что цена договора составляет 701 452 руб. 97 коп.

Оплата по договору производится в течении 5 рабочих дней с момента поступления заказчику оплаты от получателя в рамках проведения закупочной процедуры и исполнения заказчиком последующих договорных обязательств по контракту перед получателем (пункт 5.5 договора).

Согласно пункту 6.3 договора в случае просрочки исполнителем обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы цены настоящего договора.

В соответствии с пунктом 6.7 договора за неисполнение, а равно одностороннего отказа от исполнения настоящего договора или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, поставщик в течении 5 календарных дней с момента получения соответствующего требования заказчика обязан уплатить штраф, размер штрафа составляет 30% от цены настоящего договора.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны (пункт 6.11 договора).

Согласно пункту 2.1.13 поставщик обязан возместить покупателю все убытки (реальный ущерб, упущенная выгода), вызванные не надлежащим исполнением своих обязательств по Договору, в том числе нарушением условий, о сроке поставки, об ассортименте, количестве, качестве товара, внутритарная пересортица товара, недостоверная маркировка товара, нарушение температурного режима перевозки и хранения груза и т.п., в результате чего заказчик ненадлежащим образом исполнит обязательства перед третьими лицами (контрагентами) и последними к нему будут применены штрафные (имущественные санкции.

Упущенная выгода возмещается в размере неполученной заказчиком прибыли, в том числе, в размере стоимости неисполненного им государственного контракта (муниципального контракта, договора поставки и т.д.) во исполнении которого заключен настоящий договор.

Во исполнение указанного договора на основании заявки ГБУЗ СГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова осуществлена поставка аналитических пробирок и наконечников в штативах в количестве 2х наборов, на общую сумму 76 244 руб. 88 коп.

При приемке товара выявлены его недостатки (установлены факты нарушения маркировки товара и транспортировки с нарушением температурного режима; товар признан контрафактным), в связи с чем, товар не принят.

Письмом исх.№ 1256 от 05.06.2024 заказчик уведомил поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора поставки.

31.01.2024 между ООО «Опора» (заказчик) и ООО «Биомедика» (поставщик) заключен договор поставки № 0163200000323008624, по условиям которого поставщик обязуется поставить изделия медицинского назначения для нужд ОГБУЗ «Смоленский областной онкологический клинический диспансер», а заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего договора.

Наименование, ассортимент, характеристики, количество, единицы измерения и цена за единицу товара определяются в соответствии со Спецификацией на поставку товаров (Приложение № 1 к настоящему договору), которая является неотъемлемой частью настоящего договора (пункт 1.2).

Согласно пункту 1.3 договора местом поставки товара является: поставка до места нахождения заказчика по адресу: г. Смоленск, пос. 3-го Кирпичного завода, д. 10б. в рабочие дни с 9:00 до 15:00 часов

В соответствии с пунктом 1.4 договора товар по настоящему договору приобретается заказчиком у поставщика, для его дальнейшей поставки в адрес получателя ОГБУЗ «Смоленский областной онкологический клинический диспансер» ИНН <***> в рамках проведения закупочной процедуры № 0163200000323008624 согласно Федеральному закону № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В силу пункта 3.1 договора срок поставки товара 5 дней со дня заключения договора.

Пунктом 5.1 договора предусмотрено, что цена договора составляет 49 338 руб. 77 коп.

Оплата по договору производится в течении 5 рабочих дней с момента поступления заказчику оплаты от получателя в рамках проведения закупочной процедуры и исполнения заказчиком последующих договорных обязательств по контракту перед получателем (пункт 5.5 договора).

Согласно пункту 6.3 договора в случае просрочки исполнителем обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы цены настоящего договора.

В соответствии с пунктом 6.7 договора за неисполнение, а равно одностороннего отказа от исполнения настоящего договора или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, поставщик в течении 5 календарных дней с момента получения соответствующего требования заказчика обязан уплатить штраф, размер штрафа составляет 30% от цены настоящего договора.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны (пункт 6.11 договора).

Согласно пункту 2.1.13 поставщик обязан возместить покупателю все убытки (реальный ущерб, упущенная выгода), вызванные не надлежащим исполнением своих обязательств по Договору, в том числе нарушением условий, о сроке поставки, об ассортименте, количестве, качестве товара, внутритарная пересортица товара, недостоверная маркировка товара, нарушение температурного режима перевозки и хранения груза и т.п., в результате чего заказчик ненадлежащим образом исполнит обязательства перед третьими лицами (контрагентами) и последними к нему будут применены штрафные (имущественные санкции.

Упущенная выгода возмещается в размере неполученной заказчиком прибыли, в том числе, в размере стоимости неисполненного им государственного контракта (муниципального контракта, договора поставки и т.д.) во исполнении которого заключен настоящий договор.

Во исполнение указанного договора осуществлена поставка кювет для лабораторного анализа одноразовых стерильных из пластика в количестве 20 000 штук.

При приемке товара выявлены его недостатки (несоответствие условиям контракта), в связи с чем, товар не принят.

Письмом исх.№ 1306 от 05.06.2024 заказчик уведомил поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора поставки.

05.02.2024 между ООО «Опора» (заказчик) и ООО «Биомедика» (поставщик) заключен договор поставки № 0168500000623005735, по условиям которого поставщик обязуется поставить расходный материал для коагулометра Technology Solution 190, а заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего договора.

Наименование, ассортимент, характеристики, количество, единицы измерения и цена за единицу товара определяются в соответствии со Спецификацией на поставку товаров (Приложение № 1 к настоящему договору), которая является неотъемлемой частью настоящего договора (пункт 1.2).

Согласно пункту 1.3 договора местом поставки товара является: <...> – склад ГУЗ ОКОД.

В соответствии с пунктом 1.4 договора товар по настоящему договору приобретается заказчиком у поставщика, для его дальнейшей поставки в адрес получателя осударственное учреждение здравоохранения Областной клинический онкологический диспансер ИНН 7326012124в рамках проведения закупочной процедуры № 0168500000623005735согласно Федеральному закону № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В силу пункта 3.1 договора в течение 5 рабочих дней после подписания сторонами настоящего договора поставщик, по требованию заказчика, обязан передать получателю для утверждения 10% каждого наименования товара согласно Спецификации (приложение № 1 к договору), но не менее 1 единицы товара, в случае если общее количество данной позиции менее 10, по каждой позиции ассортимента (минимально возможный объём товара - штука, упаковка, ящик, коробка и др

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товара: в течение 10 календарных дней после получения заявки (требования) от заказчика. Поставщик за 3 дня до осуществления поставки товара направляет в адрес заказчика уведомление о времени доставки товара в место доставки. Приёмка поставленного товара осуществляется по рабочим дням с 8 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин., а в пятницу и предпраздничные дни - с 8 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. (время местное, МСК+1).

Пунктом 5.1 договора предусмотрено, что цена договора составляет 88 409 руб. 74 коп.

Оплата по договору производится в течении 5 рабочих дней с момента поступления заказчику оплаты от получателя в рамках проведения закупочной процедуры и исполнения заказчиком последующих договорных обязательств по контракту перед получателем (пункт 5.5 договора).

Согласно пункту 6.3 договора в случае просрочки исполнителем обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы цены настоящего договора.

В соответствии с пунктом 6.7 договора за неисполнение, а равно одностороннего отказа от исполнения настоящего договора или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, поставщик в течении 5 календарных дней с момента получения соответствующего требования заказчика обязан уплатить штраф, размер штрафа составляет 30% от цены настоящего договора.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны (пункт 6.11 договора).

Согласно пункту 2.1.13 поставщик обязан возместить покупателю все убытки (реальный ущерб, упущенная выгода), вызванные не надлежащим исполнением своих обязательств по Договору, в том числе нарушением условий, о сроке поставки, об ассортименте, количестве, качестве товара, внутритарная пересортица товара, недостоверная маркировка товара, нарушение температурного режима перевозки и хранения груза и т.п., в результате чего заказчик ненадлежащим образом исполнит обязательства перед третьими лицами (контрагентами) и последними к нему будут применены штрафные (имущественные санкции.

Упущенная выгода возмещается в размере неполученной заказчиком прибыли, в том числе, в размере стоимости неисполненного им государственного контракта (муниципального контракта, договора поставки и т.д.) во исполнении которого заключен настоящий договор.

Во исполнение указанного договора осуществлена поставка товара.

При приемке товара выявлены его недостатки (несоответствие условиям контракта), в связи с чем, товар не принят.

Письмом исх.№ 1312 от 05.06.2024 заказчик уведомил поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора поставки.

16.11.2023 между ООО «Опора» (заказчик) и ООО «Биомедика» (поставщик) заключен договор поставки № 0337400000723000637, по условиям которого поставщик обязуется поставить медицинские изделия для нужд МРНЦ им. А.Ф. Цыба, в соответствии со Спецификацией, а заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего договора.

Наименование, ассортимент, характеристики, количество, единицы измерения и цена за единицу товара определяются в соответствии со Спецификацией на поставку товаров (Приложение № 1 к настоящему договору), которая является неотъемлемой частью настоящего договора (пункт 1.2).

Согласно пункту 1.3 договора местом поставки товара является: <...>.

В соответствии с пунктом 1.4 договора товар по настоящему договору приобретается заказчиком у поставщика, для его дальнейшей поставки в адрес получателя Медицинский радиологический научный центр имени А.Ф. Цыба – филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации (МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России) в рамках проведения закупочной процедуры № 0337400000723000637 согласно Федеральному закону № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В силу пункта 3.1 договора срок поставки товара с момента заключения договора по 20.12.2023.

Пунктом 5.1 договора предусмотрено, что цена договора составляет 1 092 415 руб. 36 коп.

Оплата по договору производится в течении 5 рабочих дней с момента поступления заказчику оплаты от получателя в рамках проведения закупочной процедуры и исполнения заказчиком последующих договорных обязательств по контракту перед получателем (пункт 5.5 договора).

Согласно пункту 6.3 договора в случае просрочки исполнителем обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы цены настоящего договора.

В соответствии с пунктом 6.7 договора за неисполнение, а равно одностороннего отказа от исполнения настоящего договора или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, поставщик в течении 5 календарных дней с момента получения соответствующего требования заказчика обязан уплатить штраф, размер штрафа составляет 30% от цены настоящего договора.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны (пункт 6.11 договора).

Согласно пункту 2.1.13 поставщик обязан возместить покупателю все убытки (реальный ущерб, упущенная выгода), вызванные не надлежащим исполнением своих обязательств по Договору, в том числе нарушением условий, о сроке поставки, об ассортименте, количестве, качестве товара, внутритарная пересортица товара, недостоверная маркировка товара, нарушение температурного режима перевозки и хранения груза и т.п., в результате чего заказчик ненадлежащим образом исполнит обязательства перед третьими лицами (контрагентами) и последними к нему будут применены штрафные (имущественные санкции.

Упущенная выгода возмещается в размере неполученной заказчиком прибыли, в том числе, в размере стоимости неисполненного им государственного контракта (муниципального контракта, договора поставки и т.д.) во исполнении которого заключен настоящий договор.

Во исполнение указанного договора на основании заявки осуществлена поставка товара. Товар принят, о чем 16.02.2024 подписано УПД № 16 от 12.02.2024 на сумму 403 584 руб. 24 коп.

Письмом исх.№ 1323 от 05.06.2024 заказчик уведомил поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора поставки.

17.11.2023 между ООО «Опора» (заказчик) и ООО «Биомедика» (поставщик) заключен договор поставки № 0352300061223000099, по условиям которого поставщик обязуется поставить медицинские расходные материалы для автоматического коагулометра "Technology Solution 190" (кюветы), а заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего договора.

Наименование, ассортимент, характеристики, количество, единицы измерения и цена за единицу товара определяются в соответствии со Спецификацией на поставку товаров (Приложение № 1 к настоящему договору), которая является неотъемлемой частью настоящего договора (пункт 1.2).

Согласно пункту 1.3 договора местом поставки товара является: <...>.

В соответствии с пунктом 1.4 договора товар по настоящему договору приобретается заказчиком у поставщика, для его дальнейшей поставки в адрес получателя Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Клиническая медико-санитарная часть № 7» ИНН <***> в рамках проведения закупочной процедуры № 0352300061223000099 согласно Федеральному закону № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В силу пункта 3.1 договора срок поставки товара с 20.12.2023 года по 30.11.2024 года. Ежемесячно, по заявкам заказчика в течение 5 дней с момента получения заявки поставщиком.

Пунктом 5.1 договора предусмотрено, что цена договора составляет 315 468 руб.

Оплата по договору производится в течении 5 рабочих дней с момента поступления заказчику оплаты от получателя в рамках проведения закупочной процедуры и исполнения заказчиком последующих договорных обязательств по контракту перед получателем (пункт 5.5 договора).

Согласно пункту 6.3 договора в случае просрочки исполнителем обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы цены настоящего договора.

В соответствии с пунктом 6.7 договора за неисполнение, а равно одностороннего отказа от исполнения настоящего договора или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, поставщик в течении 5 календарных дней с момента получения соответствующего требования заказчика обязан уплатить штраф, размер штрафа составляет 30% от цены настоящего договора.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны (пункт 6.11 договора).

Согласно пункту 2.1.13 поставщик обязан возместить покупателю все убытки (реальный ущерб, упущенная выгода), вызванные не надлежащим исполнением своих обязательств по Договору, в том числе нарушением условий, о сроке поставки, об ассортименте, количестве, качестве товара, внутритарная пересортица товара, недостоверная маркировка товара, нарушение температурного режима перевозки и хранения груза и т.п., в результате чего заказчик ненадлежащим образом исполнит обязательства перед третьими лицами (контрагентами) и последними к нему будут применены штрафные (имущественные санкции.

Упущенная выгода возмещается в размере неполученной заказчиком прибыли, в том числе, в размере стоимости неисполненного им государственного контракта (муниципального контракта, договора поставки и т.д.) во исполнении которого заключен настоящий договор.

Во исполнение указанного договора на основании заявки осуществлена поставка товара.

При приемке товара выявлены его недостатки (несоответствие условиям контракта), в связи с чем, товар не принят.

Письмом исх.№ 1323 от 05.06.2024 заказчик уведомил поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора поставки.

28.03.2024 между ООО «Опора» (заказчик) и ООО «Биомедика» (поставщик) заключен договор поставки № 0816500000624002121, по условиям которого поставщик обязуется поставить расходные материалы для клинико-диагностической лаборатории (Реагенты для имеющегося в наличии у заказчика коагулометра «Technology Solution 190»), а заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего договора.

Наименование, ассортимент, характеристики, количество, единицы измерения и цена за единицу товара определяются в соответствии со Спецификацией на поставку товаров (Приложение № 1 к настоящему договору), которая является неотъемлемой частью настоящего договора (пункт 1.2).

Согласно пункту 1.3 договора местом поставки товара является: Республика Саха (Якутия) Республика Саха (Якутия) 678200, <...> «а», склад медикаментов в рабочее время с 09:00 до 18:00.

В соответствии с пунктом 1.4 договора товар по настоящему договору приобретается заказчиком у поставщика, для его дальнейшей поставки в адрес получателя КОНТРАКТ №0816500000624002121 от 26.03.2024 в рамках проведения закупочной процедуры № 0816500000624002121 согласно Федеральному закону № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В силу пункта 3.1 договора срок поставки товара до 31.10.2024 года отдельными партиями по заявкам заказчика по мере необходимости в течение 10 календарных дней со дня получения заявки от заказчика.

Пунктом 5.1 договора предусмотрено, что цена договора составляет 85 652 руб.

Оплата по договору производится в течении 5 рабочих дней с момента поступления заказчику оплаты от получателя в рамках проведения закупочной процедуры и исполнения заказчиком последующих договорных обязательств по контракту перед получателем (пункт 5.5 договора).

Согласно пункту 6.3 договора в случае просрочки исполнителем обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы цены настоящего договора.

В соответствии с пунктом 6.7 договора за неисполнение, а равно одностороннего отказа от исполнения настоящего договора или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, поставщик в течении 5 календарных дней с момента получения соответствующего требования заказчика обязан уплатить штраф, размер штрафа составляет 30% от цены настоящего договора.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны (пункт 6.11 договора).

Согласно пункту 2.1.13 поставщик обязан возместить покупателю все убытки (реальный ущерб, упущенная выгода), вызванные не надлежащим исполнением своих обязательств по Договору, в том числе нарушением условий, о сроке поставки, об ассортименте, количестве, качестве товара, внутритарная пересортица товара, недостоверная маркировка товара, нарушение температурного режима перевозки и хранения груза и т.п., в результате чего заказчик ненадлежащим образом исполнит обязательства перед третьими лицами (контрагентами) и последними к нему будут применены штрафные (имущественные санкции.

Упущенная выгода возмещается в размере неполученной заказчиком прибыли, в том числе, в размере стоимости неисполненного им государственного контракта (муниципального контракта, договора поставки и т.д.) во исполнении которого заключен настоящий договор.

Во исполнение указанного договора на основании заявки осуществлена поставка товара.

При приемке товара выявлены его недостатки (несоответствие условиям контракта), в связи с чем, товар не принят.

Письмом исх.№ 1341 от 05.06.2024 заказчик уведомил поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора поставки.

13.03.2024 между ООО «Опора» (заказчик) и ООО «Биомедика» (поставщик) заключен договор поставки № 0820500000824000797, по условиям которого поставщик обязуется поставить кюветы для лабораторного анализатора ИВД, одноразового использования, а заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего договора.

Наименование, ассортимент, характеристики, количество, единицы измерения и цена за единицу товара определяются в соответствии со Спецификацией на поставку товаров (Приложение № 1 к настоящему договору), которая является неотъемлемой частью настоящего договора (пункт 1.2).

Согласно пункту 1.3 договора местом поставки товара является: 690078, <...>, склад медицинских расходных материалов.

В соответствии с пунктом 1.4 договора товар по настоящему договору приобретается заказчиком у поставщика, для его дальнейшей поставки в адрес получателя ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ''КРАЕВАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1'' ИНН <***> в рамках проведения закупочной процедуры № 0820500000824000797 согласно Федеральному закону № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В силу пункта 3.1 договора срок поставки товара течение 5 календарных дней со дня получения от заказчика соответствующей заявки.

Пунктом 5.1 договора предусмотрено, что цена договора составляет 1 271 256 руб.

Оплата по договору производится в течении 5 рабочих дней с момента поступления заказчику оплаты от получателя в рамках проведения закупочной процедуры и исполнения заказчиком последующих договорных обязательств по контракту перед получателем (пункт 5.5 договора).

Согласно пункту 6.3 договора в случае просрочки исполнителем обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы цены настоящего договора.

В соответствии с пунктом 6.7 договора за неисполнение, а равно одностороннего отказа от исполнения настоящего договора или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, поставщик в течении 5 календарных дней с момента получения соответствующего требования заказчика обязан уплатить штраф, размер штрафа составляет 30% от цены настоящего договора.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны (пункт 6.11 договора).

Согласно пункту 2.1.13 поставщик обязан возместить покупателю все убытки (реальный ущерб, упущенная выгода), вызванные не надлежащим исполнением своих обязательств по Договору, в том числе нарушением условий, о сроке поставки, об ассортименте, количестве, качестве товара, внутритарная пересортица товара, недостоверная маркировка товара, нарушение температурного режима перевозки и хранения груза и т.п., в результате чего заказчик ненадлежащим образом исполнит обязательства перед третьими лицами (контрагентами) и последними к нему будут применены штрафные (имущественные санкции.

Упущенная выгода возмещается в размере неполученной заказчиком прибыли, в том числе, в размере стоимости неисполненного им государственного контракта (муниципального контракта, договора поставки и т.д.) во исполнении которого заключен настоящий договор.

Во исполнение указанного договора на основании заявки осуществлена поставка товара.

При приемке товара выявлены его недостатки (несоответствие условиям контракта), в связи с чем, товар не принят.

Письмом исх.№ 1344 от 05.06.2024 заказчик уведомил поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора поставки.

27.10.2023 между ООО «Опора» (заказчик) и ООО «Биомедика» (поставщик) заключен договор поставки № 0852500000123002564, по условиям которого поставщик обязуется поставить расходные материалы для клинико-диагностической лаборатории, а заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего договора.

Наименование, ассортимент, характеристики, количество, единицы измерения и цена за единицу товара определяются в соответствии со Спецификацией на поставку товаров (Приложение № 1 к настоящему договору), которая является неотъемлемой частью настоящего договора (пункт 1.2).

Согласно пункту 1.3 договора местом поставки товара является: 644112, <...> – склад получателя (место хранения товара) БУЗОО «ГКБ № 1 им. Кабанова А.Н.»

В соответствии с пунктом 1.4 договора товар по настоящему договору приобретается заказчиком у поставщика, для его дальнейшей поставки в адрес получателя Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Городская клиническая больница № 1 имени Кабанова А.Н.». ИНН <***> в рамках проведения закупочной процедуры № 0852500000123002564 согласно Федеральному закону № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В силу пункта 3.1 договора срок поставки товара в соответствии с графиком поставки товара.

Пунктом 5.1 договора предусмотрено, что цена договора составляет 2 021 559 руб. 47 коп.

Оплата по договору производится в течении 5 рабочих дней с момента поступления заказчику оплаты от получателя в рамках проведения закупочной процедуры и исполнения заказчиком последующих договорных обязательств по контракту перед получателем (пункт 5.5 договора).

Согласно пункту 6.3 договора в случае просрочки исполнителем обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы цены настоящего договора.

В соответствии с пунктом 6.7 договора за неисполнение, а равно одностороннего отказа от исполнения настоящего договора или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, поставщик в течении 5 календарных дней с момента получения соответствующего требования заказчика обязан уплатить штраф, размер штрафа составляет 30% от цены настоящего договора.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны (пункт 6.11 договора).

Согласно пункту 2.1.13 поставщик обязан возместить покупателю все убытки (реальный ущерб, упущенная выгода), вызванные не надлежащим исполнением своих обязательств по Договору, в том числе нарушением условий, о сроке поставки, об ассортименте, количестве, качестве товара, внутритарная пересортица товара, недостоверная маркировка товара, нарушение температурного режима перевозки и хранения груза и т.п., в результате чего заказчик ненадлежащим образом исполнит обязательства перед третьими лицами (контрагентами) и последними к нему будут применены штрафные (имущественные санкции.

Упущенная выгода возмещается в размере неполученной заказчиком прибыли, в том числе, в размере стоимости неисполненного им государственного контракта (муниципального контракта, договора поставки и т.д.) во исполнении которого заключен настоящий договор.

Во исполнение указанного договора на основании заявки осуществлена поставка товара.

При приемке товара выявлены его недостатки (несоответствие условиям контракта), в связи с чем, товар не принят.

Письмом исх.№ 1846 от 05.06.2024 заказчик уведомил поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора поставки.

07.02.2024 между ООО «Опора» (заказчик) и ООО «Биомедика» (поставщик) заключен договор поставки № 0813500000123020488, по условиям которого поставщик обязуется поставить кюветы и шарики для анализатора Technology Solution, а заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего договора.

Наименование, ассортимент, характеристики, количество, единицы измерения и цена за единицу товара определяются в соответствии со Спецификацией на поставку товаров (Приложение № 1 к настоящему договору), которая является неотъемлемой частью настоящего договора (пункт 1.2).

Согласно пункту 1.3 договора местом поставки товара является: 427145, <...>, аптека.

В соответствии с пунктом 1.4 договора товар по настоящему договору приобретается заказчиком у поставщика, для его дальнейшей поставки в адрес получателя БУЗ УР «Игринская районная больница МЗ УР» ИНН <***> в рамках проведения закупочной процедуры № 0813500000123020488 согласно Федеральному закону № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В силу пункта 3.1 договора срок поставки товара 10 рабочих дней с момента подписания настоящего договора.

Пунктом 5.1 договора предусмотрено, что цена договора составляет 68 521 руб. 60 коп.

Оплата по договору производится в течении 5 рабочих дней с момента поступления заказчику оплаты от получателя в рамках проведения закупочной процедуры и исполнения заказчиком последующих договорных обязательств по контракту перед получателем (пункт 5.5 договора).

Согласно пункту 6.3 договора в случае просрочки исполнителем обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы цены настоящего договора.

В соответствии с пунктом 6.7 договора за неисполнение, а равно одностороннего отказа от исполнения настоящего договора или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, поставщик в течении 5 календарных дней с момента получения соответствующего требования заказчика обязан уплатить штраф, размер штрафа составляет 30% от цены настоящего договора.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны (пункт 6.11 договора).

Согласно пункту 2.1.13 поставщик обязан возместить покупателю все убытки (реальный ущерб, упущенная выгода), вызванные не надлежащим исполнением своих обязательств по Договору, в том числе нарушением условий, о сроке поставки, об ассортименте, количестве, качестве товара, внутритарная пересортица товара, недостоверная маркировка товара, нарушение температурного режима перевозки и хранения груза и т.п., в результате чего заказчик ненадлежащим образом исполнит обязательства перед третьими лицами (контрагентами) и последними к нему будут применены штрафные (имущественные санкции.

Упущенная выгода возмещается в размере неполученной заказчиком прибыли, в том числе, в размере стоимости неисполненного им государственного контракта (муниципального контракта, договора поставки и т.д.) во исполнении которого заключен настоящий договор.

Во исполнение указанного договора на основании заявки осуществлена поставка товара на сумму 2 294 руб. 40 коп. (УПД № 29 от 26.02.2024, подписано 02.04.2024).

Письмом исх.№ 1414 от 05.06.2024 заказчик уведомил поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора поставки.

10.01.2024 между ООО «Опора» (заказчик) и ООО «Биомедика» (поставщик) заключен договор поставки № 46741-СА24, по условиям которого поставщик обязуется поставить медицинские изделия кюветы и шарики для анализатора Technology Solution 4, а заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего договора.

Наименование, ассортимент, характеристики, количество, единицы измерения и цена за единицу товара определяются в соответствии со Спецификацией на поставку товаров (Приложение № 1 к настоящему договору), которая является неотъемлемой частью настоящего договора (пункт 1.2).

Согласно пункту 1.3 договора местом поставки товара является: 427070, <...>.

В соответствии с пунктом 1.4 договора товар по настоящему договору приобретается заказчиком у поставщика, для его дальнейшей поставки в адрес получателя БУЗ УР «ФИО5 МЗ УР» ИНН <***> в рамках проведения закупочной процедуры № 0813500000123020488 согласно Федеральному закону № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В силу пункта 3.1 договора срок поставки товара не более одной заявки в месяц, за 10 рабочих дней.

Пунктом 5.1 договора предусмотрено, что цена договора составляет 67 601 руб. 60 коп.

Оплата по договору производится в течении 5 рабочих дней с момента поступления заказчику оплаты от получателя в рамках проведения закупочной процедуры и исполнения заказчиком последующих договорных обязательств по контракту перед получателем (пункт 5.5 договора).

Согласно пункту 6.3 договора в случае просрочки исполнителем обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы цены настоящего договора.

В соответствии с пунктом 6.7 договора за неисполнение, а равно одностороннего отказа от исполнения настоящего договора или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, поставщик в течении 5 календарных дней с момента получения соответствующего требования заказчика обязан уплатить штраф, размер штрафа составляет 30% от цены настоящего договора.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны (пункт 6.11 договора).

Согласно пункту 2.1.13 поставщик обязан возместить покупателю все убытки (реальный ущерб, упущенная выгода), вызванные не надлежащим исполнением своих обязательств по Договору, в том числе нарушением условий, о сроке поставки, об ассортименте, количестве, качестве товара, внутритарная пересортица товара, недостоверная маркировка товара, нарушение температурного режима перевозки и хранения груза и т.п., в результате чего заказчик ненадлежащим образом исполнит обязательства перед третьими лицами (контрагентами) и последними к нему будут применены штрафные (имущественные санкции.

Упущенная выгода возмещается в размере неполученной заказчиком прибыли, в том числе, в размере стоимости неисполненного им государственного контракта (муниципального контракта, договора поставки и т.д.) во исполнении которого заключен настоящий договор.

Поставка товара в нарушение условий договора не осуществлена.

Письмом исх.№ 1422 от 05.06.2024 заказчик уведомил поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора поставки.

12.03.2024 между ООО «Опора» (заказчик) и ООО «Биомедика» (поставщик) заключен договор поставки № 0122200002524000448, по условиям которого поставщик обязуется поставить наконечников пипетки ИВД к анализатору иммунохимическому электрохемилюминесцентному Cobas e 411, а заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего договора.

Наименование, ассортимент, характеристики, количество, единицы измерения и цена за единицу товара определяются в соответствии со Спецификацией на поставку товаров (Приложение № 1 к настоящему договору), которая является неотъемлемой частью настоящего договора (пункт 1.2).

Согласно пункту 1.3 договора местом поставки товара является: 680000, <...>, склад клинико-диагностической лаборатории.

В соответствии с пунктом 1.4 договора товар по настоящему договору приобретается заказчиком у поставщика, для его дальнейшей поставки в адрес получателя КОНТРАКТ № 91К (2024) в рамках проведения закупочной процедуры № 0122200002524000448 согласно Федеральному закону № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В силу пункта 3.1 договора срок поставки товара в соответствии с графиком поставки товара.

Пунктом 5.1 договора предусмотрено, что цена договора составляет 248 615 руб. 61 коп.

Оплата по договору производится в течении 5 рабочих дней с момента поступления заказчику оплаты от получателя в рамках проведения закупочной процедуры и исполнения заказчиком последующих договорных обязательств по контракту перед получателем (пункт 5.5 договора).

Согласно пункту 6.3 договора в случае просрочки исполнителем обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы цены настоящего договора.

В соответствии с пунктом 6.7 договора за неисполнение, а равно одностороннего отказа от исполнения настоящего договора или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, поставщик в течении 5 календарных дней с момента получения соответствующего требования заказчика обязан уплатить штраф, размер штрафа составляет 30% от цены настоящего договора.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны (пункт 6.11 договора).

Согласно пункту 2.1.13 поставщик обязан возместить покупателю все убытки (реальный ущерб, упущенная выгода), вызванные не надлежащим исполнением своих обязательств по Договору, в том числе нарушением условий, о сроке поставки, об ассортименте, количестве, качестве товара, внутритарная пересортица товара, недостоверная маркировка товара, нарушение температурного режима перевозки и хранения груза и т.п., в результате чего заказчик ненадлежащим образом исполнит обязательства перед третьими лицами (контрагентами) и последними к нему будут применены штрафные (имущественные санкции.

Упущенная выгода возмещается в размере неполученной заказчиком прибыли, в том числе, в размере стоимости неисполненного им государственного контракта (муниципального контракта, договора поставки и т.д.) во исполнении которого заключен настоящий договор.

Поставка по настоящему договору осуществляется в соответствии с графиком: 1 этап до 26.03.2024, 2 этап с 10.04.2024 по 30.04.2024 и так далее.

Во исполнение указанного договора 25.03.2024, 15.04.2024 осуществлена поставка товара на общую сумму 94 176 руб. Остальные этапы не поставки не исполнены.

Письмом исх.№ 1253 от 05.06.2024 заказчик уведомил поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора поставки.

15.11.2023 между ООО «Опора» (заказчик) и ООО «Биомедика» (поставщик) заключен договор поставки № 0136500001123006484, по условиям которого поставщик обязуется поставить медицинские изделия на 2024 год: пробирки аналитические (Регистрационное удостоверение ФСЗ 2007/00151), наконечники для дозатора (Регистрационное удостоверение ФСЗ 2007/00151), а заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего договора.

Наименование, ассортимент, характеристики, количество, единицы измерения и цена за единицу товара определяются в соответствии со Спецификацией на поставку товаров (Приложение № 1 к настоящему договору), которая является неотъемлемой частью настоящего договора (пункт 1.2).

Согласно пункту 1.3 договора местом поставки товара является: <...>.

В соответствии с пунктом 1.4 договора товар по настоящему договору приобретается заказчиком у поставщика, для его дальнейшей поставки в адрес получателя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (ГБУЗ ТО ОЦ СПИД) ИНН 6904017016в рамках проведения закупочной процедуры № 0136500001123006484 согласно Федеральному закону № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В силу пункта 3.1 договора срок поставки товара 01.01.2024 года, по 01.11.2024 года, по заявкам получателя.

Пунктом 5.1 договора предусмотрено, что цена договора составляет 184 253 руб. 97 коп.

Оплата по договору производится в течении 5 рабочих дней с момента поступления заказчику оплаты от получателя в рамках проведения закупочной процедуры и исполнения заказчиком последующих договорных обязательств по контракту перед получателем (пункт 5.5 договора).

Согласно пункту 6.3 договора в случае просрочки исполнителем обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы цены настоящего договора.

В соответствии с пунктом 6.7 договора за неисполнение, а равно одностороннего отказа от исполнения настоящего договора или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, поставщик в течении 5 календарных дней с момента получения соответствующего требования заказчика обязан уплатить штраф, размер штрафа составляет 30% от цены настоящего договора.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны (пункт 6.11 договора).

Согласно пункту 2.1.13 поставщик обязан возместить покупателю все убытки (реальный ущерб, упущенная выгода), вызванные не надлежащим исполнением своих обязательств по Договору, в том числе нарушением условий, о сроке поставки, об ассортименте, количестве, качестве товара, внутритарная пересортица товара, недостоверная маркировка товара, нарушение температурного режима перевозки и хранения груза и т.п., в результате чего заказчик ненадлежащим образом исполнит обязательства перед третьими лицами (контрагентами) и последними к нему будут применены штрафные (имущественные санкции.

Упущенная выгода возмещается в размере неполученной заказчиком прибыли, в том числе, в размере стоимости неисполненного им государственного контракта (муниципального контракта, договора поставки и т.д.) во исполнении которого заключен настоящий договор.

Заявки медицинской организацией не подавались в связи с отсутствием необходимости, поставка не осуществлялась.

Письмом исх.№ 1033 от 09.06.2024 заказчик уведомил поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора поставки.

12.10.2023 между ООО «Опора» (заказчик) и ООО «Биомедика» (поставщик) заключен договор поставки № 014220000132302583, по условиям которого поставщик обязуется поставить расходные материалы для анализаторов, а заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего договора.

Наименование, ассортимент, характеристики, количество, единицы измерения и цена за единицу товара определяются в соответствии со Спецификацией на поставку товаров (Приложение № 1 к настоящему договору), которая является неотъемлемой частью настоящего договора (пункт 1.2).

Согласно пункту 1.3 договора местом поставки товара является: <...>.

В соответствии с пунктом 1.4 договора товар по настоящему договору приобретается заказчиком у поставщика, для его дальнейшей поставки в адрес получателя ГБУЗ Самарской области «Тольяттинская городская клиническая больница №5» в рамках проведения закупочной процедуры № 0142200000,23020583 согласно Федеральному закону № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В силу пункта 3.1 договора срок поставки товара с момента заключения договора по 30.11.2024.

Пунктом 5.1 договора предусмотрено, что цена договора составляет 2 016 752 руб.

Оплата по договору производится в течении 5 рабочих дней с момента поступления заказчику оплаты от получателя в рамках проведения закупочной процедуры и исполнения заказчиком последующих договорных обязательств по контракту перед получателем (пункт 5.5 договора).

Согласно пункту 6.3 договора в случае просрочки исполнителем обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы цены настоящего договора.

В соответствии с пунктом 6.7 договора за неисполнение, а равно одностороннего отказа от исполнения настоящего договора или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, поставщик в течении 5 календарных дней с момента получения соответствующего требования заказчика обязан уплатить штраф, размер штрафа составляет 30% от цены настоящего договора.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны (пункт 6.11 договора).

Согласно пункту 2.1.13 поставщик обязан возместить покупателю все убытки (реальный ущерб, упущенная выгода), вызванные не надлежащим исполнением своих обязательств по Договору, в том числе нарушением условий, о сроке поставки, об ассортименте, количестве, качестве товара, внутритарная пересортица товара, недостоверная маркировка товара, нарушение температурного режима перевозки и хранения груза и т.п., в результате чего заказчик ненадлежащим образом исполнит обязательства перед третьими лицами (контрагентами) и последними к нему будут применены штрафные (имущественные санкции.

Упущенная выгода возмещается в размере неполученной заказчиком прибыли, в том числе, в размере стоимости неисполненного им государственного контракта (муниципального контракта, договора поставки и т.д.) во исполнении которого заключен настоящий договор.

Во исполнение указанного договора на основании заявки осуществлена поставка товара на общую сумму 1 086 330 руб., о чем составлены УПД от 28.02.2024, 19.03.2024, 14.05.2024.

Письмом исх.№ 1039 от 09.06.2024 заказчик уведомил поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора поставки.

19.12.2023 между ООО «Опора» (заказчик) и ООО «Биомедика» (поставщик) заключен договор поставки № 0163200000323007128, по условиям которого поставщик обязуется поставить изделия медицинского назначения (Кюветы для анализатора Konelab 20XTi), а заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего договора.

Наименование, ассортимент, характеристики, количество, единицы измерения и цена за единицу товара определяются в соответствии со Спецификацией на поставку товаров (Приложение № 1 к настоящему договору), которая является неотъемлемой частью настоящего договора (пункт 1.2).

Согласно пункту 1.3 договора местом поставки товара является: <...>.

В соответствии с пунктом 1.4 договора товар по настоящему договору приобретается заказчиком у поставщика, для его дальнейшей поставки в адрес получателя ОГБУЗ «Клинический родильный дом» ИНН <***> в рамках проведения закупочной процедуры № 0163200000323007128 согласно Федеральному закону № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В силу пункта 3.1 договора срок поставки товара в течение срока действия контракта на основании заявки заказчика. Поставка товара осуществляется поставщиком в течение 7 календарных дней с момента получения поставщиком заявки

Пунктом 5.1 договора предусмотрено, что цена договора составляет 115 317 руб. 77 коп.

Оплата по договору производится в течении 5 рабочих дней с момента поступления заказчику оплаты от получателя в рамках проведения закупочной процедуры и исполнения заказчиком последующих договорных обязательств по контракту перед получателем (пункт 5.5 договора).

Согласно пункту 6.3 договора в случае просрочки исполнителем обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы цены настоящего договора.

В соответствии с пунктом 6.7 договора за неисполнение, а равно одностороннего отказа от исполнения настоящего договора или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, поставщик в течении 5 календарных дней с момента получения соответствующего требования заказчика обязан уплатить штраф, размер штрафа составляет 30% от цены настоящего договора.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны (пункт 6.11 договора).

Согласно пункту 2.1.13 поставщик обязан возместить покупателю все убытки (реальный ущерб, упущенная выгода), вызванные не надлежащим исполнением своих обязательств по Договору, в том числе нарушением условий, о сроке поставки, об ассортименте, количестве, качестве товара, внутритарная пересортица товара, недостоверная маркировка товара, нарушение температурного режима перевозки и хранения груза и т.п., в результате чего заказчик ненадлежащим образом исполнит обязательства перед третьими лицами (контрагентами) и последними к нему будут применены штрафные (имущественные санкции.

Упущенная выгода возмещается в размере неполученной заказчиком прибыли, в том числе, в размере стоимости неисполненного им государственного контракта (муниципального контракта, договора поставки и т.д.) во исполнении которого заключен настоящий договор.

В период действия договора заявки на поставку товаров не подавались.

Письмом исх.№ 1302 от 05.06.2024 заказчик уведомил поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора поставки.

28.03.2024 между ООО «Опора» (заказчик) и ООО «Биомедика» (поставщик) заключен договор поставки № 0163200000324000693, по условиям которого поставщик обязуется поставить изделия медицинского назначения, а заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего договора.

Наименование, ассортимент, характеристики, количество, единицы измерения и цена за единицу товара определяются в соответствии со Спецификацией на поставку товаров (Приложение № 1 к настоящему договору), которая является неотъемлемой частью настоящего договора (пункт 1.2).

Согласно пункту 1.3 договора местом поставки товара является: г. Смоленск, пос. 3-го Кирпичного завода, д. 10б.

В соответствии с пунктом 1.4 договора товар по настоящему договору приобретается заказчиком у поставщика, для его дальнейшей поставки в адрес получателя КОНТРАКТ №0163200000324000693 от 19.03.2024 в рамках проведения закупочной процедуры № 0163200000324000693 согласно Федеральному закону № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В силу пункта 3.1 договора срок поставки товара в течение 5 рабочих дней с момента получения заявки от заказчика.

Пунктом 5.1 договора предусмотрено, что цена договора составляет 882 337 руб. 21 коп.

Оплата по договору производится в течении 5 рабочих дней с момента поступления заказчику оплаты от получателя в рамках проведения закупочной процедуры и исполнения заказчиком последующих договорных обязательств по контракту перед получателем (пункт 5.5 договора).

Согласно пункту 6.3 договора в случае просрочки исполнителем обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы цены настоящего договора.

В соответствии с пунктом 6.7 договора за неисполнение, а равно одностороннего отказа от исполнения настоящего договора или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, поставщик в течении 5 календарных дней с момента получения соответствующего требования заказчика обязан уплатить штраф, размер штрафа составляет 30% от цены настоящего договора.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны (пункт 6.11 договора).

Согласно пункту 2.1.13 поставщик обязан возместить покупателю все убытки (реальный ущерб, упущенная выгода), вызванные не надлежащим исполнением своих обязательств по Договору, в том числе нарушением условий, о сроке поставки, об ассортименте, количестве, качестве товара, внутритарная пересортица товара, недостоверная маркировка товара, нарушение температурного режима перевозки и хранения груза и т.п., в результате чего заказчик ненадлежащим образом исполнит обязательства перед третьими лицами (контрагентами) и последними к нему будут применены штрафные (имущественные санкции.

Упущенная выгода возмещается в размере неполученной заказчиком прибыли, в том числе, в размере стоимости неисполненного им государственного контракта (муниципального контракта, договора поставки и т.д.) во исполнении которого заключен настоящий договор.

Во исполнение указанного договора на основании заявки осуществлена поставка товара на сумму 341 521 руб. 47 коп. (УПД от 20.0.2024).

Письмом исх.№ 1310 от 05.06.2024 заказчик уведомил поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора поставки.

14.02.2024 между ООО «Опора» (заказчик) и ООО «Биомедика» (поставщик) заключен договор поставки № 0328200017024000001, по условиям которого поставщик обязуется поставить медицинского расходного материала для автоматического иммунохимического анализатора закрытого типа Cobas e 411, а заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего договора.

Наименование, ассортимент, характеристики, количество, единицы измерения и цена за единицу товара определяются в соответствии со Спецификацией на поставку товаров (Приложение № 1 к настоящему договору), которая является неотъемлемой частью настоящего договора (пункт 1.2).

Согласно пункту 1.3 договора местом поставки товара является: <...>.

В соответствии с пунктом 1.4 договора товар по настоящему договору приобретается заказчиком у поставщика, для его дальнейшей поставки в адрес получателя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Областная станция переливания крови» ИНН <***> в рамках проведения закупочной процедуры № 0328200017024000001 согласно Федеральному закону № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В силу пункта 3.1 договора срок поставки товара по заявкам Заказчика в течение 15 рабочих дней с момента получения заявки.

Пунктом 5.1 договора предусмотрено, что цена договора составляет 406 113 руб. 30 коп.

Оплата по договору производится в течении 5 рабочих дней с момента поступления заказчику оплаты от получателя в рамках проведения закупочной процедуры и исполнения заказчиком последующих договорных обязательств по контракту перед получателем (пункт 5.5 договора).

Согласно пункту 6.3 договора в случае просрочки исполнителем обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы цены настоящего договора.

В соответствии с пунктом 6.7 договора за неисполнение, а равно одностороннего отказа от исполнения настоящего договора или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, поставщик в течении 5 календарных дней с момента получения соответствующего требования заказчика обязан уплатить штраф, размер штрафа составляет 30% от цены настоящего договора.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны (пункт 6.11 договора).

Согласно пункту 2.1.13 поставщик обязан возместить покупателю все убытки (реальный ущерб, упущенная выгода), вызванные не надлежащим исполнением своих обязательств по Договору, в том числе нарушением условий, о сроке поставки, об ассортименте, количестве, качестве товара, внутритарная пересортица товара, недостоверная маркировка товара, нарушение температурного режима перевозки и хранения груза и т.п., в результате чего заказчик ненадлежащим образом исполнит обязательства перед третьими лицами (контрагентами) и последними к нему будут применены штрафные (имущественные санкции.

Упущенная выгода возмещается в размере неполученной заказчиком прибыли, в том числе, в размере стоимости неисполненного им государственного контракта (муниципального контракта, договора поставки и т.д.) во исполнении которого заключен настоящий договор.

Во исполнение указанного договора на основании заявки осуществлена поставка товара на сумму 147 142 руб. 50 коп., остальная часть товара не поставлена

Письмом исх.№ 1012 от 09.06.2024 заказчик уведомил поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора поставки.

29.03.2024 между ООО «Опора» (заказчик) и ООО «Биомедика» (поставщик) заключен договор поставки № 0334300133024000048, по условиям которого поставщик обязуется поставить расходные медицинские изделия (Глубокий планшет) для ПЦР исследований короновирусной инфекции, а заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего договора.

Наименование, ассортимент, характеристики, количество, единицы измерения и цена за единицу товара определяются в соответствии со Спецификацией на поставку товаров (Приложение № 1 к настоящему договору), которая является неотъемлемой частью настоящего договора (пункт 1.2).

Согласно пункту 1.3 договора местом поставки товара является: <...>, склад.

В соответствии с пунктом 1.4 договора товар по настоящему договору приобретается заказчиком у поставщика, для его дальнейшей поставки в адрес получателя КОНТРАКТ № 53-2024А в рамках проведения закупочной процедуры № 0334300133024000048 согласно Федеральному закону № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В силу пункта 3.1 договора срок поставки товара осуществляется партиями по наименованию и в количестве, указанном в заявках заказчика. Период поставки: с момента заключения договора до 01.12.2024.

Пунктом 5.1 договора предусмотрено, что цена договора составляет 45 670 руб. 57 коп.

Оплата по договору производится в течении 5 рабочих дней с момента поступления заказчику оплаты от получателя в рамках проведения закупочной процедуры и исполнения заказчиком последующих договорных обязательств по контракту перед получателем (пункт 5.5 договора).

Согласно пункту 6.3 договора в случае просрочки исполнителем обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы цены настоящего договора.

В соответствии с пунктом 6.7 договора за неисполнение, а равно одностороннего отказа от исполнения настоящего договора или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, поставщик в течении 5 календарных дней с момента получения соответствующего требования заказчика обязан уплатить штраф, размер штрафа составляет 30% от цены настоящего договора.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны (пункт 6.11 договора).

Согласно пункту 2.1.13 поставщик обязан возместить покупателю все убытки (реальный ущерб, упущенная выгода), вызванные не надлежащим исполнением своих обязательств по Договору, в том числе нарушением условий, о сроке поставки, об ассортименте, количестве, качестве товара, внутритарная пересортица товара, недостоверная маркировка товара, нарушение температурного режима перевозки и хранения груза и т.п., в результате чего заказчик ненадлежащим образом исполнит обязательства перед третьими лицами (контрагентами) и последними к нему будут применены штрафные (имущественные санкции.

Упущенная выгода возмещается в размере неполученной заказчиком прибыли, в том числе, в размере стоимости неисполненного им государственного контракта (муниципального контракта, договора поставки и т.д.) во исполнении которого заключен настоящий договор.

Во исполнение указанного договора на основании заявки осуществлена поставка товара, принятая медицинской организацией в полном объеме (счет-фактура № 50 от 18.04.2024).

Письмом исх.№ 1048 от 09.06.2024 заказчик уведомил поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора поставки.

16.01.2024 между ООО «Опора» (заказчик) и ООО «Биомедика» (поставщик) заключен договор поставки № 0334300149323000187, по условиям которого поставщик обязуется поставить расходные материалы для лаборатории, а заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего договора.

Наименование, ассортимент, характеристики, количество, единицы измерения и цена за единицу товара определяются в соответствии со Спецификацией на поставку товаров (Приложение № 1 к настоящему договору), которая является неотъемлемой частью настоящего договора (пункт 1.2).

Согласно пункту 1.3 договора местом поставки товара является: <...>. (Аптечный склад).

В соответствии с пунктом 1.4 договора товар по настоящему договору приобретается заказчиком у поставщика, для его дальнейшей поставки в адрес получателя Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чунская районная больница» ИНН <***> в рамках проведения закупочной процедуры № 0334300149323000187 согласно Федеральному закону № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В силу пункта 3.1 договора срок поставки товара партиями по наименованию и в количестве, указанном в заявках заказчика. Период поставки: с даты заключения контракта по 01.12.2024, не ранее 09.01.2024.

Пунктом 5.1 договора предусмотрено, что цена договора составляет 117 702 руб. 08 коп.

Оплата по договору производится в течении 5 рабочих дней с момента поступления заказчику оплаты от получателя в рамках проведения закупочной процедуры и исполнения заказчиком последующих договорных обязательств по контракту перед получателем (пункт 5.5 договора).

Согласно пункту 6.3 договора в случае просрочки исполнителем обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы цены настоящего договора.

В соответствии с пунктом 6.7 договора за неисполнение, а равно одностороннего отказа от исполнения настоящего договора или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, поставщик в течении 5 календарных дней с момента получения соответствующего требования заказчика обязан уплатить штраф, размер штрафа составляет 30% от цены настоящего договора.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны (пункт 6.11 договора).

Согласно пункту 2.1.13 поставщик обязан возместить покупателю все убытки (реальный ущерб, упущенная выгода), вызванные не надлежащим исполнением своих обязательств по Договору, в том числе нарушением условий, о сроке поставки, об ассортименте, количестве, качестве товара, внутритарная пересортица товара, недостоверная маркировка товара, нарушение температурного режима перевозки и хранения груза и т.п., в результате чего заказчик ненадлежащим образом исполнит обязательства перед третьими лицами (контрагентами) и последними к нему будут применены штрафные (имущественные санкции.

Упущенная выгода возмещается в размере неполученной заказчиком прибыли, в том числе, в размере стоимости неисполненного им государственного контракта (муниципального контракта, договора поставки и т.д.) во исполнении которого заключен настоящий договор.

Во исполнение указанного договора на основании заявки осуществлена поставка товара по заявкам медицинской организации 19.03.2024 и 28.05.2024, больше заявок не было.

Письмом исх.№ 1052 от 09.06.2024 заказчик уведомил поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора поставки.

20.03.2024 между ООО «Опора» (заказчик) и ООО «Биомедика» (поставщик) заключен договор поставки № 0345300106324000069, по условиям которого поставщик обязуется поставить расходные материалы для КДЛ, а заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего договора.

Наименование, ассортимент, характеристики, количество, единицы измерения и цена за единицу товара определяются в соответствии со Спецификацией на поставку товаров (Приложение № 1 к настоящему договору), которая является неотъемлемой частью настоящего договора (пункт 1.2).

Согласно пункту 1.3 договора местом поставки товара является: 188643, ЛО, <...>.

В соответствии с пунктом 1.4 договора товар по настоящему договору приобретается заказчиком у поставщика, для его дальнейшей поставки в адрес получателя КОНТРАКТ № 0345300106324000069 от 14.03.2024 в рамках проведения закупочной процедуры № 0345300106324000069 согласно Федеральному закону № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В силу пункта 3.1 договора срок поставки товара с даты заключения контракта по 15.12.2024, партиями по предварительной заявке заказчика, в течение 3 рабочих дней с момента ее подачи.

Пунктом 5.1 договора предусмотрено, что цена договора составляет 1 380 000 руб.

Оплата по договору производится в течении 5 рабочих дней с момента поступления заказчику оплаты от получателя в рамках проведения закупочной процедуры и исполнения заказчиком последующих договорных обязательств по контракту перед получателем (пункт 5.5 договора).

Согласно пункту 6.3 договора в случае просрочки исполнителем обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы цены настоящего договора.

В соответствии с пунктом 6.7 договора за неисполнение, а равно одностороннего отказа от исполнения настоящего договора или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, поставщик в течении 5 календарных дней с момента получения соответствующего требования заказчика обязан уплатить штраф, размер штрафа составляет 30% от цены настоящего договора.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны (пункт 6.11 договора).

Согласно пункту 2.1.13 поставщик обязан возместить покупателю все убытки (реальный ущерб, упущенная выгода), вызванные не надлежащим исполнением своих обязательств по Договору, в том числе нарушением условий, о сроке поставки, об ассортименте, количестве, качестве товара, внутритарная пересортица товара, недостоверная маркировка товара, нарушение температурного режима перевозки и хранения груза и т.п., в результате чего заказчик ненадлежащим образом исполнит обязательства перед третьими лицами (контрагентами) и последними к нему будут применены штрафные (имущественные санкции.

Упущенная выгода возмещается в размере неполученной заказчиком прибыли, в том числе, в размере стоимости неисполненного им государственного контракта (муниципального контракта, договора поставки и т.д.) во исполнении которого заключен настоящий договор.

Во исполнение указанного договора на основании заявки осуществлена поставка товара на сумму 331 460 руб. (УПД подписан 03.05.2024).

Письмом исх.№ 1315 от 05.06.2024 заказчик уведомил поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора поставки.

20.11.2023 между ООО «Опора» (заказчик) и ООО «Биомедика» (поставщик) заключен договор поставки № 0356500002623000358, по условиям которого поставщик обязуется поставить кюветы для лабораторных анализаторов (кювета для лабораторного анализатора ИВД, одноразового использования, кювета для анализатора, одноразовая, кювета для лабораторного анализатора ИВД, многоразового использования), а заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего договора.

Наименование, ассортимент, характеристики, количество, единицы измерения и цена за единицу товара определяются в соответствии со Спецификацией на поставку товаров (Приложение № 1 к настоящему договору), которая является неотъемлемой частью настоящего договора (пункт 1.2).

Согласно пункту 1.3 договора местом поставки товара является: 614042, <...> 41(отдел снабжения ГБУЗ ПК «ГКБ им. С.Н. Гринберга»).

В соответствии с пунктом 1.4 договора товар по настоящему договору приобретается заказчиком у поставщика, для его дальнейшей поставки в адрес получателя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края "Городская клиническая больница им. Симхи Нафтолиевича Гринберга" ИНН 5908078603в рамках проведения закупочной процедуры № 0356500002623000358 согласно Федеральному закону № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В силу пункта 3.1 договора срок поставки товара 400 календарных дней c даты заключения договора.

Пунктом 5.1 договора предусмотрено, что цена договора составляет 537 562 руб. 24 коп.

Оплата по договору производится в течении 5 рабочих дней с момента поступления заказчику оплаты от получателя в рамках проведения закупочной процедуры и исполнения заказчиком последующих договорных обязательств по контракту перед получателем (пункт 5.5 договора).

Согласно пункту 6.3 договора в случае просрочки исполнителем обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы цены настоящего договора.

В соответствии с пунктом 6.7 договора за неисполнение, а равно одностороннего отказа от исполнения настоящего договора или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, поставщик в течении 5 календарных дней с момента получения соответствующего требования заказчика обязан уплатить штраф, размер штрафа составляет 30% от цены настоящего договора.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны (пункт 6.11 договора).

Согласно пункту 2.1.13 поставщик обязан возместить покупателю все убытки (реальный ущерб, упущенная выгода), вызванные не надлежащим исполнением своих обязательств по Договору, в том числе нарушением условий, о сроке поставки, об ассортименте, количестве, качестве товара, внутритарная пересортица товара, недостоверная маркировка товара, нарушение температурного режима перевозки и хранения груза и т.п., в результате чего заказчик ненадлежащим образом исполнит обязательства перед третьими лицами (контрагентами) и последними к нему будут применены штрафные (имущественные санкции.

Упущенная выгода возмещается в размере неполученной заказчиком прибыли, в том числе, в размере стоимости неисполненного им государственного контракта (муниципального контракта, договора поставки и т.д.) во исполнении которого заключен настоящий договор.

Во исполнение указанного договора на основании заявки осуществлена поставка товара на общую сумму 87 440 руб. (УПД подписаны 19.03.2024 и 28.05.2024), больше заявок не было.

Письмом исх.№ 1326 от 05.06.2024 заказчик уведомил поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора поставки.

13.02.2024 между ООО «Опора» (заказчик) и ООО «Биомедика» (поставщик) заключен договор поставки № 0356500003224000008, по условиям которого поставщик обязуется поставить Расходные материалы для лаборатории (роторы для анализов) . Кювета для лабораторного анализатора ИВД, одноразового использования Производственное унитарное предприятие "Литопласт-Мед" ФСЗ 2011/11241 от 18.06.2014 Товарный знак ЛИТОПЛАСТ, а заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего договора.

Наименование, ассортимент, характеристики, количество, единицы измерения и цена за единицу товара определяются в соответствии со Спецификацией на поставку товаров (Приложение № 1 к настоящему договору), которая является неотъемлемой частью настоящего договора (пункт 1.2).

Согласно пункту 1.3 договора местом поставки товара является: 614030, Пермский край, ПЕРМЬ, улица ВИЛЬЯМСА, дом 8А.

В соответствии с пунктом 1.4 договора товар по настоящему договору приобретается заказчиком у поставщика, для его дальнейшей поставки в адрес получателя ГБУЗ ПК «Больница Архангела Михаила» ИНН <***> в рамках проведения закупочной процедуры № 0356500003224000008 согласно Федеральному закону № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В силу пункта 3.1 договора срок поставки товара по заявкам заказчика в течение 5 рабочих дней с даты направления заявки.

Пунктом 5.1 договора предусмотрено, что цена договора составляет 472 961 руб. 48 коп.

Оплата по договору производится в течении 5 рабочих дней с момента поступления заказчику оплаты от получателя в рамках проведения закупочной процедуры и исполнения заказчиком последующих договорных обязательств по контракту перед получателем (пункт 5.5 договора).

Согласно пункту 6.3 договора в случае просрочки исполнителем обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы цены настоящего договора.

В соответствии с пунктом 6.7 договора за неисполнение, а равно одностороннего отказа от исполнения настоящего договора или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, поставщик в течении 5 календарных дней с момента получения соответствующего требования заказчика обязан уплатить штраф, размер штрафа составляет 30% от цены настоящего договора.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны (пункт 6.11 договора).

Согласно пункту 2.1.13 поставщик обязан возместить покупателю все убытки (реальный ущерб, упущенная выгода), вызванные не надлежащим исполнением своих обязательств по Договору, в том числе нарушением условий, о сроке поставки, об ассортименте, количестве, качестве товара, внутритарная пересортица товара, недостоверная маркировка товара, нарушение температурного режима перевозки и хранения груза и т.п., в результате чего заказчик ненадлежащим образом исполнит обязательства перед третьими лицами (контрагентами) и последними к нему будут применены штрафные (имущественные санкции.

Упущенная выгода возмещается в размере неполученной заказчиком прибыли, в том числе, в размере стоимости неисполненного им государственного контракта (муниципального контракта, договора поставки и т.д.) во исполнении которого заключен настоящий договор.

Во исполнение указанного договора на основании заявки осуществлена поставка товара на всю сумму контракта.

Письмом исх.№ 1336 от 05.06.2024 заказчик уведомил поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора поставки.

30.11.2023 между ООО «Опора» (заказчик) и ООО «Биомедика» (поставщик) заключен договор поставки № 0373100047423001440, по условиям которого поставщик обязуется поставить медицинских издели, а заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего договора.

Наименование, ассортимент, характеристики, количество, единицы измерения и цена за единицу товара определяются в соответствии со Спецификацией на поставку товаров (Приложение № 1 к настоящему договору), которая является неотъемлемой частью настоящего договора (пункт 1.2).

Согласно пункту 1.3 договора местом поставки товара является: 105203, <...>, с доставкой на центральный склад ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России.

В соответствии с пунктом 1.4 договора товар по настоящему договору приобретается заказчиком у поставщика, для его дальнейшей поставки в адрес получателя ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, ИНН <***> в рамках проведения закупочной процедуры № 0373100047423001440 согласно Федеральному закону № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В силу пункта 3.1 договора срок поставки товара с момента заключения договора до 20.12.2024.

Пунктом 5.1 договора предусмотрено, что цена договора составляет 1 288 000 руб.

Оплата по договору производится в течении 5 рабочих дней с момента поступления заказчику оплаты от получателя в рамках проведения закупочной процедуры и исполнения заказчиком последующих договорных обязательств по контракту перед получателем (пункт 5.5 договора).

Согласно пункту 6.3 договора в случае просрочки исполнителем обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы цены настоящего договора.

В соответствии с пунктом 6.7 договора за неисполнение, а равно одностороннего отказа от исполнения настоящего договора или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, поставщик в течении 5 календарных дней с момента получения соответствующего требования заказчика обязан уплатить штраф, размер штрафа составляет 30% от цены настоящего договора.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны (пункт 6.11 договора).

Согласно пункту 2.1.13 поставщик обязан возместить покупателю все убытки (реальный ущерб, упущенная выгода), вызванные не надлежащим исполнением своих обязательств по Договору, в том числе нарушением условий, о сроке поставки, об ассортименте, количестве, качестве товара, внутритарная пересортица товара, недостоверная маркировка товара, нарушение температурного режима перевозки и хранения груза и т.п., в результате чего заказчик ненадлежащим образом исполнит обязательства перед третьими лицами (контрагентами) и последними к нему будут применены штрафные (имущественные санкции.

Упущенная выгода возмещается в размере неполученной заказчиком прибыли, в том числе, в размере стоимости неисполненного им государственного контракта (муниципального контракта, договора поставки и т.д.) во исполнении которого заключен настоящий договор.

В период действия договора заявки на поставку товара не подавались.

Письмом исх.№ 2126 от 05.06.2024 заказчик уведомил поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора поставки.

24.11.2023 между ООО «Опора» (заказчик) и ООО «Биомедика» (поставщик) заключен договор поставки № 0375200046623000088, по условиям которого поставщик обязуется поставить реагенты диагностические, а заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего договора.

Наименование, ассортимент, характеристики, количество, единицы измерения и цена за единицу товара определяются в соответствии со Спецификацией на поставку товаров (Приложение № 1 к настоящему договору), которая является неотъемлемой частью настоящего договора (пункт 1.2).

Согласно пункту 1.3 договора местом поставки товара является: 297200, Республика Крым, пгт. Советский, пер. Больничный, 3.

В соответствии с пунктом 1.4 договора товар по настоящему договору приобретается заказчиком у поставщика, для его дальнейшей поставки в адрес получателя Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Советская районная больница в рамках проведения закупочной процедуры № 0375200046623000088 согласно Федеральному закону № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В силу пункта 3.1 договора срок поставки товара с момента заключения договора.

Пунктом 5.1 договора предусмотрено, что цена договора составляет 436 809 руб. 88 коп.

Оплата по договору производится в течении 5 рабочих дней с момента поступления заказчику оплаты от получателя в рамках проведения закупочной процедуры и исполнения заказчиком последующих договорных обязательств по контракту перед получателем (пункт 5.5 договора).

Согласно пункту 6.3 договора в случае просрочки исполнителем обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы цены настоящего договора.

В соответствии с пунктом 6.7 договора за неисполнение, а равно одностороннего отказа от исполнения настоящего договора или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, поставщик в течении 5 календарных дней с момента получения соответствующего требования заказчика обязан уплатить штраф, размер штрафа составляет 30% от цены настоящего договора.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны (пункт 6.11 договора).

Согласно пункту 2.1.13 поставщик обязан возместить покупателю все убытки (реальный ущерб, упущенная выгода), вызванные не надлежащим исполнением своих обязательств по Договору, в том числе нарушением условий, о сроке поставки, об ассортименте, количестве, качестве товара, внутритарная пересортица товара, недостоверная маркировка товара, нарушение температурного режима перевозки и хранения груза и т.п., в результате чего заказчик ненадлежащим образом исполнит обязательства перед третьими лицами (контрагентами) и последними к нему будут применены штрафные (имущественные санкции.

Упущенная выгода возмещается в размере неполученной заказчиком прибыли, в том числе, в размере стоимости неисполненного им государственного контракта (муниципального контракта, договора поставки и т.д.) во исполнении которого заключен настоящий договор.

Медицинской организацией направлена заявка от 05.12.2023, которая не была исполнена в полном объеме.

Письмом исх.№ 1057 от 09.06.2024 заказчик уведомил поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора поставки.

16.11.2023 между ООО «Опора» (заказчик) и ООО «Биомедика» (поставщик) заключен договор поставки № 0815500000523010192, по условиям которого поставщик обязуется поставить Кювета для лабораторного анализатора ИВД, одноразового использования Товарный знак AICOR, а заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего договора.

Наименование, ассортимент, характеристики, количество, единицы измерения и цена за единицу товара определяются в соответствии со Спецификацией на поставку товаров (Приложение № 1 к настоящему договору), которая является неотъемлемой частью настоящего договора (пункт 1.2).

Согласно пункту 1.3 договора местом поставки товара является: <...> (склад).

В соответствии с пунктом 1.4 договора товар по настоящему договору приобретается заказчиком у поставщика, для его дальнейшей поставки в адрес получателя Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Городская клиническая больница №1» Министерства здравоохранения Чувашской Республики ИНН 2126002610в рамках проведения закупочной процедуры № 0815500000523010192 согласно Федеральному закону № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В силу пункта 3.1 договора срок поставки товара в срок с 01.01.2024 по 04.12.2024, по предварительной заявке получателя отдельными партиями, в течение 5 рабочих дней после получения заявки поставщиком.

Пунктом 5.1 договора предусмотрено, что цена договора составляет 5 228 636 руб.

Оплата по договору производится в течении 5 рабочих дней с момента поступления заказчику оплаты от получателя в рамках проведения закупочной процедуры и исполнения заказчиком последующих договорных обязательств по контракту перед получателем (пункт 5.5 договора).

Согласно пункту 6.3 договора в случае просрочки исполнителем обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы цены настоящего договора.

В соответствии с пунктом 6.7 договора за неисполнение, а равно одностороннего отказа от исполнения настоящего договора или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, поставщик в течении 5 календарных дней с момента получения соответствующего требования заказчика обязан уплатить штраф, размер штрафа составляет 30% от цены настоящего договора.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны (пункт 6.11 договора).

Согласно пункту 2.1.13 поставщик обязан возместить покупателю все убытки (реальный ущерб, упущенная выгода), вызванные не надлежащим исполнением своих обязательств по Договору, в том числе нарушением условий, о сроке поставки, об ассортименте, количестве, качестве товара, внутритарная пересортица товара, недостоверная маркировка товара, нарушение температурного режима перевозки и хранения груза и т.п., в результате чего заказчик ненадлежащим образом исполнит обязательства перед третьими лицами (контрагентами) и последними к нему будут применены штрафные (имущественные санкции.

Упущенная выгода возмещается в размере неполученной заказчиком прибыли, в том числе, в размере стоимости неисполненного им государственного контракта (муниципального контракта, договора поставки и т.д.) во исполнении которого заключен настоящий договор.

Во исполнение указанного договора на основании заявки осуществлена поставка товара на сумму 1 135 300 руб. на основании заявки от 13.022024, УПД подписано 21.02.2024..

Письмом исх.№ 1338 от 05.06.2024 заказчик уведомил поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора поставки.

14.02.2024 между ООО «Опора» (заказчик) и ООО «Биомедика» (поставщик) заключен договор поставки № 0815500000524000497, по условиям которого поставщик обязуется поставить расходных материалов для анализатора Cobas e 411 (Наконечники для дозатора; Пробирки аналитические), ОКПД2/КТРУ: 32.50.50.190, а заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего договора.

Наименование, ассортимент, характеристики, количество, единицы измерения и цена за единицу товара определяются в соответствии со Спецификацией на поставку товаров (Приложение № 1 к настоящему договору), которая является неотъемлемой частью настоящего договора (пункт 1.2).

Согласно пункту 1.3 договора местом поставки товара является: 428020, <...>, склад лекарственных препаратов и медицинских изделий.

В соответствии с пунктом 1.4 договора товар по настоящему договору приобретается заказчиком у поставщика, для его дальнейшей поставки в адрес получателя БУ «Республиканский кардиологический диспансер» Минздрава Чувашии ИНН <***> в рамках проведения закупочной процедуры № 0815500000524000497согласно Федеральному закону № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В силу пункта 3.1 договора срок поставки товара с момента заключения договора по 30.11.2024 на основании заявки заказчика в течение 14 календарных дней.

Пунктом 5.1 договора предусмотрено, что цена договора составляет 144 395 руб. 84 коп.

Оплата по договору производится в течении 5 рабочих дней с момента поступления заказчику оплаты от получателя в рамках проведения закупочной процедуры и исполнения заказчиком последующих договорных обязательств по контракту перед получателем (пункт 5.5 договора).

Согласно пункту 6.3 договора в случае просрочки исполнителем обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы цены настоящего договора.

В соответствии с пунктом 6.7 договора за неисполнение, а равно одностороннего отказа от исполнения настоящего договора или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, поставщик в течении 5 календарных дней с момента получения соответствующего требования заказчика обязан уплатить штраф, размер штрафа составляет 30% от цены настоящего договора.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны (пункт 6.11 договора).

Согласно пункту 2.1.13 поставщик обязан возместить покупателю все убытки (реальный ущерб, упущенная выгода), вызванные не надлежащим исполнением своих обязательств по Договору, в том числе нарушением условий, о сроке поставки, об ассортименте, количестве, качестве товара, внутритарная пересортица товара, недостоверная маркировка товара, нарушение температурного режима перевозки и хранения груза и т.п., в результате чего заказчик ненадлежащим образом исполнит обязательства перед третьими лицами (контрагентами) и последними к нему будут применены штрафные (имущественные санкции.

Упущенная выгода возмещается в размере неполученной заказчиком прибыли, в том числе, в размере стоимости неисполненного им государственного контракта (муниципального контракта, договора поставки и т.д.) во исполнении которого заключен настоящий договор.

В период действия договора заявки от медицинской организации не поступали.

Письмом исх.№ 2117 от 05.06.2024 заказчик уведомил поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора поставки.

07.12.2023 между ООО «Опора» (заказчик) и ООО «Биомедика» (поставщик) заключен договор поставки № 0817200000323017398, по условиям которого поставщик обязуется поставить медицинские изделия (кюветы для биохимического анализатора, лоток для инструментов, наконечник пипетки, планшет для лабораторных исследований общего назначения), а заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего договора.

Наименование, ассортимент, характеристики, количество, единицы измерения и цена за единицу товара определяются в соответствии со Спецификацией на поставку товаров (Приложение № 1 к настоящему договору), которая является неотъемлемой частью настоящего договора (пункт 1.2).

Согласно пункту 1.3 договора местом поставки товара является: 656050, <...>.

В соответствии с пунктом 1.4 договора товар по настоящему договору приобретается заказчиком у поставщика, для его дальнейшей поставки в адрес получателя Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница №4 имени Н.П.Гулла, г. Барнаул», ИНН <***> в рамках проведения закупочной процедуры № 0817200000323017398 согласно Федеральному закону № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В силу пункта 3.1 договора срок поставки товара с 01.01.2024 по 30.11.2024 по заявкам получателя.

Пунктом 5.1 договора предусмотрено, что цена договора составляет 465 705 руб. 21 коп.

Оплата по договору производится в течении 5 рабочих дней с момента поступления заказчику оплаты от получателя в рамках проведения закупочной процедуры и исполнения заказчиком последующих договорных обязательств по контракту перед получателем (пункт 5.5 договора).

Согласно пункту 6.3 договора в случае просрочки исполнителем обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы цены настоящего договора.

В соответствии с пунктом 6.7 договора за неисполнение, а равно одностороннего отказа от исполнения настоящего договора или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, поставщик в течении 5 календарных дней с момента получения соответствующего требования заказчика обязан уплатить штраф, размер штрафа составляет 30% от цены настоящего договора.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны (пункт 6.11 договора).

Согласно пункту 2.1.13 поставщик обязан возместить покупателю все убытки (реальный ущерб, упущенная выгода), вызванные не надлежащим исполнением своих обязательств по Договору, в том числе нарушением условий, о сроке поставки, об ассортименте, количестве, качестве товара, внутритарная пересортица товара, недостоверная маркировка товара, нарушение температурного режима перевозки и хранения груза и т.п., в результате чего заказчик ненадлежащим образом исполнит обязательства перед третьими лицами (контрагентами) и последними к нему будут применены штрафные (имущественные санкции.

Упущенная выгода возмещается в размере неполученной заказчиком прибыли, в том числе, в размере стоимости неисполненного им государственного контракта (муниципального контракта, договора поставки и т.д.) во исполнении которого заключен настоящий договор.

Во исполнение указанного договора на основании заявки осуществлена поставка товара на сумму 81 482 руб. 98 коп.

Письмом исх.№ 1113 от 09.06.2024 заказчик уведомил поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора поставки.

18.01.2024 между ООО «Опора» (заказчик) и ООО «Биомедика» (поставщик) заключен договор поставки № 0813500000123020488, по условиям которого поставщик обязуется поставить медицинских изделий Кюветы и шарики для анализатора Technology Solution 4, а заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего договора.

Наименование, ассортимент, характеристики, количество, единицы измерения и цена за единицу товара определяются в соответствии со Спецификацией на поставку товаров (Приложение № 1 к настоящему договору), которая является неотъемлемой частью настоящего договора (пункт 1.2).

Согласно пункту 1.3 договора местом поставки товара является: <...>.

В соответствии с пунктом 1.4 договора товар по настоящему договору приобретается заказчиком у поставщика, для его дальнейшей поставки в адрес получателя БУЗ УР «ФИО6 МЗ УР» ИНН <***> в рамках проведения закупочной процедуры № 0813500000123020488 согласно Федеральному закону № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В силу пункта 3.1 договора срок поставки товара не более одной заявки в месяц, за 10 рабочих дней.

Пунктом 5.1 договора предусмотрено, что цена договора составляет 34 260 руб. 80 коп.

Оплата по договору производится в течении 5 рабочих дней с момента поступления заказчику оплаты от получателя в рамках проведения закупочной процедуры и исполнения заказчиком последующих договорных обязательств по контракту перед получателем (пункт 5.5 договора).

Согласно пункту 6.3 договора в случае просрочки исполнителем обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы цены настоящего договора.

В соответствии с пунктом 6.7 договора за неисполнение, а равно одностороннего отказа от исполнения настоящего договора или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, поставщик в течении 5 календарных дней с момента получения соответствующего требования заказчика обязан уплатить штраф, размер штрафа составляет 30% от цены настоящего договора.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны (пункт 6.11 договора).

Согласно пункту 2.1.13 поставщик обязан возместить покупателю все убытки (реальный ущерб, упущенная выгода), вызванные не надлежащим исполнением своих обязательств по Договору, в том числе нарушением условий, о сроке поставки, об ассортименте, количестве, качестве товара, внутритарная пересортица товара, недостоверная маркировка товара, нарушение температурного режима перевозки и хранения груза и т.п., в результате чего заказчик ненадлежащим образом исполнит обязательства перед третьими лицами (контрагентами) и последними к нему будут применены штрафные (имущественные санкции.

Упущенная выгода возмещается в размере неполученной заказчиком прибыли, в том числе, в размере стоимости неисполненного им государственного контракта (муниципального контракта, договора поставки и т.д.) во исполнении которого заключен настоящий договор.

Во исполнение указанного договора на основании заявки осуществлена поставка товара на сумму 23 820 руб., больше заявок не было.

Письмом исх.№ 1347 от 05.06.2024 заказчик уведомил поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора поставки.

09.02.2024 между ООО «Опора» (заказчик) и ООО «Биомедика» (поставщик) заключен договор поставки № 0813500000123020488, по условиям которого поставщик обязуется поставить медицинских изделий Кюветы и шарики для анализатора Technology Solution 4, а заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего договора.

Наименование, ассортимент, характеристики, количество, единицы измерения и цена за единицу товара определяются в соответствии со Спецификацией на поставку товаров (Приложение № 1 к настоящему договору), которая является неотъемлемой частью настоящего договора (пункт 1.2).

Согласно пункту 1.3 договора местом поставки товара является: 27310, <...>.

В соответствии с пунктом 1.4 договора товар по настоящему договору приобретается заказчиком у поставщика, для его дальнейшей поставки в адрес получателя Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Вавожская районна больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» ИНН <***> в рамках проведения закупочной процедуры № 0813500000123020488 согласно Федеральному закону № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В силу пункта 3.1 договора срок поставки товара за 10 рабочих дней.

Пунктом 5.1 договора предусмотрено, что цена договора составляет 127 098 руб.

Оплата по договору производится в течении 5 рабочих дней с момента поступления заказчику оплаты от получателя в рамках проведения закупочной процедуры и исполнения заказчиком последующих договорных обязательств по контракту перед получателем (пункт 5.5 договора).

Согласно пункту 6.3 договора в случае просрочки исполнителем обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы цены настоящего договора.

В соответствии с пунктом 6.7 договора за неисполнение, а равно одностороннего отказа от исполнения настоящего договора или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, поставщик в течении 5 календарных дней с момента получения соответствующего требования заказчика обязан уплатить штраф, размер штрафа составляет 30% от цены настоящего договора.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны (пункт 6.11 договора).

Согласно пункту 2.1.13 поставщик обязан возместить покупателю все убытки (реальный ущерб, упущенная выгода), вызванные не надлежащим исполнением своих обязательств по Договору, в том числе нарушением условий, о сроке поставки, об ассортименте, количестве, качестве товара, внутритарная пересортица товара, недостоверная маркировка товара, нарушение температурного режима перевозки и хранения груза и т.п., в результате чего заказчик ненадлежащим образом исполнит обязательства перед третьими лицами (контрагентами) и последними к нему будут применены штрафные (имущественные санкции.

Упущенная выгода возмещается в размере неполученной заказчиком прибыли, в том числе, в размере стоимости неисполненного им государственного контракта (муниципального контракта, договора поставки и т.д.) во исполнении которого заключен настоящий договор.

В период действия договора заявки медицинским учреждением не направлялись.

Письмом исх.№ 1344 от 05.06.2024 заказчик уведомил поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора поставки.

09.02.2024 между ООО «Опора» (заказчик) и ООО «Биомедика» (поставщик) заключен договор поставки № 0813500000123020488, по условиям которого поставщик обязуется поставить медицинских изделий Кюветы и шарики для анализатора Technology Solution 4, а заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего договора.

Наименование, ассортимент, характеристики, количество, единицы измерения и цена за единицу товара определяются в соответствии со Спецификацией на поставку товаров (Приложение № 1 к настоящему договору), которая является неотъемлемой частью настоящего договора (пункт 1.2).

Согласно пункту 1.3 договора местом поставки товара является: <...>, склад аптеки заказчика.

В соответствии с пунктом 1.4 договора товар по настоящему договору приобретается заказчиком у поставщика, для его дальнейшей поставки в адрес получателя Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики ''Городская больница №3 Министерства здравоохранения Удмуртской Республики'' ИНН <***> в рамках проведения закупочной процедуры № 0813500000123020488 согласно Федеральному закону № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В силу пункта 3.1 договора срок поставки товара не более одной заявки в месяц, за 10 рабочих дней.

Пунктом 5.1 договора предусмотрено, что цена договора составляет 6413 руб. 32 коп.

Оплата по договору производится в течении 5 рабочих дней с момента поступления заказчику оплаты от получателя в рамках проведения закупочной процедуры и исполнения заказчиком последующих договорных обязательств по контракту перед получателем (пункт 5.5 договора).

Согласно пункту 6.3 договора в случае просрочки исполнителем обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы цены настоящего договора.

В соответствии с пунктом 6.7 договора за неисполнение, а равно одностороннего отказа от исполнения настоящего договора или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, поставщик в течении 5 календарных дней с момента получения соответствующего требования заказчика обязан уплатить штраф, размер штрафа составляет 30% от цены настоящего договора.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны (пункт 6.11 договора).

Согласно пункту 2.1.13 поставщик обязан возместить покупателю все убытки (реальный ущерб, упущенная выгода), вызванные не надлежащим исполнением своих обязательств по Договору, в том числе нарушением условий, о сроке поставки, об ассортименте, количестве, качестве товара, внутритарная пересортица товара, недостоверная маркировка товара, нарушение температурного режима перевозки и хранения груза и т.п., в результате чего заказчик ненадлежащим образом исполнит обязательства перед третьими лицами (контрагентами) и последними к нему будут применены штрафные (имущественные санкции.

Упущенная выгода возмещается в размере неполученной заказчиком прибыли, в том числе, в размере стоимости неисполненного им государственного контракта (муниципального контракта, договора поставки и т.д.) во исполнении которого заключен настоящий договор.

В период действия договора заявки медицинским учреждением не направлялись.

Письмом исх.№ 2133 от 05.06.2024 заказчик уведомил поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора поставки.

09.02.2024 между ООО «Опора» (заказчик) и ООО «Биомедика» (поставщик) заключен договор поставки № 0813500000123020488, по условиям которого поставщик обязуется поставить медицинских изделий Кюветы и шарики для анализатора Technology Solution 4, а заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего договора.

Наименование, ассортимент, характеристики, количество, единицы измерения и цена за единицу товара определяются в соответствии со Спецификацией на поставку товаров (Приложение № 1 к настоящему договору), которая является неотъемлемой частью настоящего договора (пункт 1.2).

Согласно пункту 1.3 договора местом поставки товара является: УР, <...>.

В соответствии с пунктом 1.4 договора товар по настоящему договору приобретается заказчиком у поставщика, для его дальнейшей поставки в адрес получателя БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ''ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 8 ИМЕНИ ОДНОПОЗОВА ИЛЬИ БОРИСОВИЧА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ'' ИНН 1833029581в рамках проведения закупочной процедуры № 0813500000123020488 согласно Федеральному закону № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В силу пункта 3.1 договора срок поставки товара за 10 рабочих дней.

Пунктом 5.1 договора предусмотрено, что цена договора составляет 28 244 руб.

Оплата по договору производится в течении 5 рабочих дней с момента поступления заказчику оплаты от получателя в рамках проведения закупочной процедуры и исполнения заказчиком последующих договорных обязательств по контракту перед получателем (пункт 5.5 договора).

Согласно пункту 6.3 договора в случае просрочки исполнителем обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы цены настоящего договора.

В соответствии с пунктом 6.7 договора за неисполнение, а равно одностороннего отказа от исполнения настоящего договора или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, поставщик в течении 5 календарных дней с момента получения соответствующего требования заказчика обязан уплатить штраф, размер штрафа составляет 30% от цены настоящего договора.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны (пункт 6.11 договора).

Согласно пункту 2.1.13 поставщик обязан возместить покупателю все убытки (реальный ущерб, упущенная выгода), вызванные не надлежащим исполнением своих обязательств по Договору, в том числе нарушением условий, о сроке поставки, об ассортименте, количестве, качестве товара, внутритарная пересортица товара, недостоверная маркировка товара, нарушение температурного режима перевозки и хранения груза и т.п., в результате чего заказчик ненадлежащим образом исполнит обязательства перед третьими лицами (контрагентами) и последними к нему будут применены штрафные (имущественные санкции.

Упущенная выгода возмещается в размере неполученной заказчиком прибыли, в том числе, в размере стоимости неисполненного им государственного контракта (муниципального контракта, договора поставки и т.д.) во исполнении которого заключен настоящий договор.

В период действия договора поставка на основании заявки медицинского учреждения не осуществлена.

Письмом исх.№ 1353 от 05.06.2024 заказчик уведомил поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора поставки.

10.01.2024 между ООО «Опора» (заказчик) и ООО «Биомедика» (поставщик) заключен договор поставки № 0813500000123020488, по условиям которого поставщик обязуется поставить медицинских изделий Кюветы и шарики для анализатора Technology Solution 4, а заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего договора.

Наименование, ассортимент, характеристики, количество, единицы измерения и цена за единицу товара определяются в соответствии со Спецификацией на поставку товаров (Приложение № 1 к настоящему договору), которая является неотъемлемой частью настоящего договора (пункт 1.2).

Согласно пункту 1.3 договора местом поставки товара является: 427620, <...> (аптека).

В соответствии с пунктом 1.4 договора товар по настоящему договору приобретается заказчиком у поставщика, для его дальнейшей поставки в адрес получателя БУЗ УР «ФИО7 МЗ УР» ИНН <***> в рамках проведения закупочной процедуры № 0813500000123020488 согласно Федеральному закону № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В силу пункта 3.1 договора срок поставки товара не более одной заявки в месяц, за 10 рабочих дней.

Пунктом 5.1 договора предусмотрено, что цена договора составляет 19 678 руб. 80 коп.

Оплата по договору производится в течении 5 рабочих дней с момента поступления заказчику оплаты от получателя в рамках проведения закупочной процедуры и исполнения заказчиком последующих договорных обязательств по контракту перед получателем (пункт 5.5 договора).

Согласно пункту 6.3 договора в случае просрочки исполнителем обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы цены настоящего договора.

В соответствии с пунктом 6.7 договора за неисполнение, а равно одностороннего отказа от исполнения настоящего договора или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, поставщик в течении 5 календарных дней с момента получения соответствующего требования заказчика обязан уплатить штраф, размер штрафа составляет 30% от цены настоящего договора.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны (пункт 6.11 договора).

Согласно пункту 2.1.13 поставщик обязан возместить покупателю все убытки (реальный ущерб, упущенная выгода), вызванные не надлежащим исполнением своих обязательств по Договору, в том числе нарушением условий, о сроке поставки, об ассортименте, количестве, качестве товара, внутритарная пересортица товара, недостоверная маркировка товара, нарушение температурного режима перевозки и хранения груза и т.п., в результате чего заказчик ненадлежащим образом исполнит обязательства перед третьими лицами (контрагентами) и последними к нему будут применены штрафные (имущественные санкции.

Упущенная выгода возмещается в размере неполученной заказчиком прибыли, в том числе, в размере стоимости неисполненного им государственного контракта (муниципального контракта, договора поставки и т.д.) во исполнении которого заключен настоящий договор.

Во исполнение указанного договора на основании заявки осуществлена поставка товара на сумму 19 060 руб. на основании УПД № 3 от 26.01.2024 (подписан 05.02.2024), больше заявок не было.

Письмом исх.№ 1358 от 05.06.2024 заказчик уведомил поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора поставки.

09.02.2024 между ООО «Опора» (заказчик) и ООО «Биомедика» (поставщик) заключен договор поставки № 0813500000123020488, по условиям которого поставщик обязуется поставить медицинских изделий Кюветы и шарики для анализатора Technology Solution 4, а заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего договора.

Наименование, ассортимент, характеристики, количество, единицы измерения и цена за единицу товара определяются в соответствии со Спецификацией на поставку товаров (Приложение № 1 к настоящему договору), которая является неотъемлемой частью настоящего договора (пункт 1.2).

Согласно пункту 1.3 договора местом поставки товара является: 426068, <...>.

В соответствии с пунктом 1.4 договора товар по настоящему договору приобретается заказчиком у поставщика, для его дальнейшей поставки в адрес получателя Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики "Городская поликлиника № 5 Министерства здравоохранения Удмуртской Республики" ИНН <***> в рамках проведения закупочной процедуры № 0813500000123020488согласно Федеральному закону № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В силу пункта 3.1 договора срок поставки товара за 10 рабочих дней.

Пунктом 5.1 договора предусмотрено, что цена договора составляет 85 652 руб.

Оплата по договору производится в течении 5 рабочих дней с момента поступления заказчику оплаты от получателя в рамках проведения закупочной процедуры и исполнения заказчиком последующих договорных обязательств по контракту перед получателем (пункт 5.5 договора).

Согласно пункту 6.3 договора в случае просрочки исполнителем обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы цены настоящего договора.

В соответствии с пунктом 6.7 договора за неисполнение, а равно одностороннего отказа от исполнения настоящего договора или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, поставщик в течении 5 календарных дней с момента получения соответствующего требования заказчика обязан уплатить штраф, размер штрафа составляет 30% от цены настоящего договора.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны (пункт 6.11 договора).

Согласно пункту 2.1.13 поставщик обязан возместить покупателю все убытки (реальный ущерб, упущенная выгода), вызванные не надлежащим исполнением своих обязательств по Договору, в том числе нарушением условий, о сроке поставки, об ассортименте, количестве, качестве товара, внутритарная пересортица товара, недостоверная маркировка товара, нарушение температурного режима перевозки и хранения груза и т.п., в результате чего заказчик ненадлежащим образом исполнит обязательства перед третьими лицами (контрагентами) и последними к нему будут применены штрафные (имущественные санкции.

Упущенная выгода возмещается в размере неполученной заказчиком прибыли, в том числе, в размере стоимости неисполненного им государственного контракта (муниципального контракта, договора поставки и т.д.) во исполнении которого заключен настоящий договор.

В период действия договора поставка на основании заявки не осуществлена.

Письмом исх.№ 1400 от 05.06.2024 заказчик уведомил поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора поставки.

09.02.2024 между ООО «Опора» (заказчик) и ООО «Биомедика» (поставщик) заключен договор поставки № 0813500000123020488, по условиям которого поставщик обязуется поставить медицинских изделий Кюветы и шарики для анализатора Technology Solution 4, а заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего договора.

Наименование, ассортимент, характеристики, количество, единицы измерения и цена за единицу товара определяются в соответствии со Спецификацией на поставку товаров (Приложение № 1 к настоящему договору), которая является неотъемлемой частью настоящего договора (пункт 1.2).

Согласно пункту 1.3 договора местом поставки товара является: 426010, <...>.

В соответствии с пунктом 1.4 договора товар по настоящему договору приобретается заказчиком у поставщика, для его дальнейшей поставки в адрес получателя Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Городская поликлиника №6 Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» ИНН 1832019245в рамках проведения закупочной процедуры № 0813500000123020488 согласно Федеральному закону № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В силу пункта 3.1 договора срок поставки товара за 10 рабочих дней.

Пунктом 5.1 договора предусмотрено, что цена договора составляет 73 618 руб. 40 коп.

Оплата по договору производится в течении 5 рабочих дней с момента поступления заказчику оплаты от получателя в рамках проведения закупочной процедуры и исполнения заказчиком последующих договорных обязательств по контракту перед получателем (пункт 5.5 договора).

Согласно пункту 6.3 договора в случае просрочки исполнителем обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы цены настоящего договора.

В соответствии с пунктом 6.7 договора за неисполнение, а равно одностороннего отказа от исполнения настоящего договора или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, поставщик в течении 5 календарных дней с момента получения соответствующего требования заказчика обязан уплатить штраф, размер штрафа составляет 30% от цены настоящего договора.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны (пункт 6.11 договора).

Согласно пункту 2.1.13 поставщик обязан возместить покупателю все убытки (реальный ущерб, упущенная выгода), вызванные не надлежащим исполнением своих обязательств по Договору, в том числе нарушением условий, о сроке поставки, об ассортименте, количестве, качестве товара, внутритарная пересортица товара, недостоверная маркировка товара, нарушение температурного режима перевозки и хранения груза и т.п., в результате чего заказчик ненадлежащим образом исполнит обязательства перед третьими лицами (контрагентами) и последними к нему будут применены штрафные (имущественные санкции.

Упущенная выгода возмещается в размере неполученной заказчиком прибыли, в том числе, в размере стоимости неисполненного им государственного контракта (муниципального контракта, договора поставки и т.д.) во исполнении которого заключен настоящий договор.

В период действия договора поставка на основании заявки не осуществлена.

Письмом исх.№ 1402 от 05.06.2024 заказчик уведомил поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора поставки.

09.02.2024 между ООО «Опора» (заказчик) и ООО «Биомедика» (поставщик) заключен договор поставки № 0813500000123020488, по условиям которого поставщик обязуется поставить медицинских изделий Кюветы и шарики для анализатора Technology Solution 4, а заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего договора.

Наименование, ассортимент, характеристики, количество, единицы измерения и цена за единицу товара определяются в соответствии со Спецификацией на поставку товаров (Приложение № 1 к настоящему договору), которая является неотъемлемой частью настоящего договора (пункт 1.2).

Согласно пункту 1.3 договора местом поставки товара является: 426076, <...>, кабинет №6.

В соответствии с пунктом 1.4 договора товар по настоящему договору приобретается заказчиком у поставщика, для его дальнейшей поставки в адрес получателя БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ''ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1 МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ'' ИНН <***> в рамках проведения закупочной процедуры № 0813500000123020488 согласно Федеральному закону № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В силу пункта 3.1 договора срок поставки товара за 10 рабочих дней.

Пунктом 5.1 договора предусмотрено, что цена договора составляет 36 809 руб. 20 коп.

Оплата по договору производится в течении 5 рабочих дней с момента поступления заказчику оплаты от получателя в рамках проведения закупочной процедуры и исполнения заказчиком последующих договорных обязательств по контракту перед получателем (пункт 5.5 договора).

Согласно пункту 6.3 договора в случае просрочки исполнителем обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы цены настоящего договора.

В соответствии с пунктом 6.7 договора за неисполнение, а равно одностороннего отказа от исполнения настоящего договора или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, поставщик в течении 5 календарных дней с момента получения соответствующего требования заказчика обязан уплатить штраф, размер штрафа составляет 30% от цены настоящего договора.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны (пункт 6.11 договора).

Согласно пункту 2.1.13 поставщик обязан возместить покупателю все убытки (реальный ущерб, упущенная выгода), вызванные не надлежащим исполнением своих обязательств по Договору, в том числе нарушением условий, о сроке поставки, об ассортименте, количестве, качестве товара, внутритарная пересортица товара, недостоверная маркировка товара, нарушение температурного режима перевозки и хранения груза и т.п., в результате чего заказчик ненадлежащим образом исполнит обязательства перед третьими лицами (контрагентами) и последними к нему будут применены штрафные (имущественные санкции.

Упущенная выгода возмещается в размере неполученной заказчиком прибыли, в том числе, в размере стоимости неисполненного им государственного контракта (муниципального контракта, договора поставки и т.д.) во исполнении которого заключен настоящий договор.

Во исполнение указанного договора на основании заявки осуществлена поставка товара на сумму 35 710 руб., больше заявки не подавались.

Письмом исх.№ 1412 от 05.06.2024 заказчик уведомил поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора поставки.

09.02.2024 между ООО «Опора» (заказчик) и ООО «Биомедика» (поставщик) заключен договор поставки № 0813500000123020488, по условиям которого поставщик обязуется поставить медицинских изделий Кюветы и шарики для анализатора Technology Solution 4, а заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего договора.

Наименование, ассортимент, характеристики, количество, единицы измерения и цена за единицу товара определяются в соответствии со Спецификацией на поставку товаров (Приложение № 1 к настоящему договору), которая является неотъемлемой частью настоящего договора (пункт 1.2).

Согласно пункту 1.3 договора местом поставки товара является: <...>.

В соответствии с пунктом 1.4 договора товар по настоящему договору приобретается заказчиком у поставщика, для его дальнейшей поставки в адрес получателя Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Камбарская районная больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» ИНН <***> в рамках проведения закупочной процедуры № 0813500000123020488 согласно Федеральному закону № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В силу пункта 3.1 договора срок поставки товара за 10 рабочих дней.

Пунктом 5.1 договора предусмотрено, что цена договора составляет 6 413 руб. 32 коп.

Оплата по договору производится в течении 5 рабочих дней с момента поступления заказчику оплаты от получателя в рамках проведения закупочной процедуры и исполнения заказчиком последующих договорных обязательств по контракту перед получателем (пункт 5.5 договора).

Согласно пункту 6.3 договора в случае просрочки исполнителем обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы цены настоящего договора.

В соответствии с пунктом 6.7 договора за неисполнение, а равно одностороннего отказа от исполнения настоящего договора или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, поставщик в течении 5 календарных дней с момента получения соответствующего требования заказчика обязан уплатить штраф, размер штрафа составляет 30% от цены настоящего договора.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны (пункт 6.11 договора).

Согласно пункту 2.1.13 поставщик обязан возместить покупателю все убытки (реальный ущерб, упущенная выгода), вызванные не надлежащим исполнением своих обязательств по Договору, в том числе нарушением условий, о сроке поставки, об ассортименте, количестве, качестве товара, внутритарная пересортица товара, недостоверная маркировка товара, нарушение температурного режима перевозки и хранения груза и т.п., в результате чего заказчик ненадлежащим образом исполнит обязательства перед третьими лицами (контрагентами) и последними к нему будут применены штрафные (имущественные санкции.

Упущенная выгода возмещается в размере неполученной заказчиком прибыли, в том числе, в размере стоимости неисполненного им государственного контракта (муниципального контракта, договора поставки и т.д.) во исполнении которого заключен настоящий договор.

В период действия договора заявки медицинской организацией не подавались.

Письмом исх.№ 1416 от 05.06.2024 заказчик уведомил поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора поставки.

09.01.2024 между ООО «Опора» (заказчик) и ООО «Биомедика» (поставщик) заключен договор поставки № 0813500000123020488, по условиям которого поставщик обязуется поставить медицинских изделий Кюветы и шарики для анализатора Technology Solution 4, а заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего договора.

Наименование, ассортимент, характеристики, количество, единицы измерения и цена за единицу товара определяются в соответствии со Спецификацией на поставку товаров (Приложение № 1 к настоящему договору), которая является неотъемлемой частью настоящего договора (пункт 1.2).

Согласно пункту 1.3 договора местом поставки товара является: <...>, клиническая лаборатория.

В соответствии с пунктом 1.4 договора товар по настоящему договору приобретается заказчиком у поставщика, для его дальнейшей поставки в адрес получателя БУЗ УР «Можгинская районная больница МЗ УР» ИНН <***> в рамках проведения закупочной процедуры № 0813500000123020488 согласно Федеральному закону № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В силу пункта 3.1 договора срок поставки товара за 10 рабочих дней.

Пунктом 5.1 договора предусмотрено, что цена договора составляет 141 220 руб.

Оплата по договору производится в течении 5 рабочих дней с момента поступления заказчику оплаты от получателя в рамках проведения закупочной процедуры и исполнения заказчиком последующих договорных обязательств по контракту перед получателем (пункт 5.5 договора).

Согласно пункту 6.3 договора в случае просрочки исполнителем обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы цены настоящего договора.

В соответствии с пунктом 6.7 договора за неисполнение, а равно одностороннего отказа от исполнения настоящего договора или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, поставщик в течении 5 календарных дней с момента получения соответствующего требования заказчика обязан уплатить штраф, размер штрафа составляет 30% от цены настоящего договора.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны (пункт 6.11 договора).

Согласно пункту 2.1.13 поставщик обязан возместить покупателю все убытки (реальный ущерб, упущенная выгода), вызванные не надлежащим исполнением своих обязательств по Договору, в том числе нарушением условий, о сроке поставки, об ассортименте, количестве, качестве товара, внутритарная пересортица товара, недостоверная маркировка товара, нарушение температурного режима перевозки и хранения груза и т.п., в результате чего заказчик ненадлежащим образом исполнит обязательства перед третьими лицами (контрагентами) и последними к нему будут применены штрафные (имущественные санкции.

Упущенная выгода возмещается в размере неполученной заказчиком прибыли, в том числе, в размере стоимости неисполненного им государственного контракта (муниципального контракта, договора поставки и т.д.) во исполнении которого заключен настоящий договор.

Во исполнение указанного договора на основании заявки осуществлена поставка товара на сумму 27 400 руб. (УПД подписано 24.04.2024), больше заявок не подавалось.

Письмом исх.№ 1417 от 05.06.2024 заказчик уведомил поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора поставки.

09.02.2024 между ООО «Опора» (заказчик) и ООО «Биомедика» (поставщик) заключен договор поставки № 0813500000123020488, по условиям которого поставщик обязуется поставить медицинских изделий Кюветы и шарики для анализатора Technology Solution 4, а заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего договора.

Наименование, ассортимент, характеристики, количество, единицы измерения и цена за единицу товара определяются в соответствии со Спецификацией на поставку товаров (Приложение № 1 к настоящему договору), которая является неотъемлемой частью настоящего договора (пункт 1.2).

Согласно пункту 1.3 договора местом поставки товара является: Р,<...>.

В соответствии с пунктом 1.4 договора товар по настоящему договору приобретается заказчиком у поставщика, для его дальнейшей поставки в адрес получателя 'САРАПУЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ' ИНН <***> в рамках проведения закупочной процедуры № 0813500000123020488согласно Федеральному закону № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В силу пункта 3.1 договора срок поставки товара за 10 рабочих дней.

Пунктом 5.1 договора предусмотрено, что цена договора составляет 39 357 руб. 60 коп.

Оплата по договору производится в течении 5 рабочих дней с момента поступления заказчику оплаты от получателя в рамках проведения закупочной процедуры и исполнения заказчиком последующих договорных обязательств по контракту перед получателем (пункт 5.5 договора).

Согласно пункту 6.3 договора в случае просрочки исполнителем обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы цены настоящего договора.

В соответствии с пунктом 6.7 договора за неисполнение, а равно одностороннего отказа от исполнения настоящего договора или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, поставщик в течении 5 календарных дней с момента получения соответствующего требования заказчика обязан уплатить штраф, размер штрафа составляет 30% от цены настоящего договора.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны (пункт 6.11 договора).

Согласно пункту 2.1.13 поставщик обязан возместить покупателю все убытки (реальный ущерб, упущенная выгода), вызванные не надлежащим исполнением своих обязательств по Договору, в том числе нарушением условий, о сроке поставки, об ассортименте, количестве, качестве товара, внутритарная пересортица товара, недостоверная маркировка товара, нарушение температурного режима перевозки и хранения груза и т.п., в результате чего заказчик ненадлежащим образом исполнит обязательства перед третьими лицами (контрагентами) и последними к нему будут применены штрафные (имущественные санкции.

Упущенная выгода возмещается в размере неполученной заказчиком прибыли, в том числе, в размере стоимости неисполненного им государственного контракта (муниципального контракта, договора поставки и т.д.) во исполнении которого заключен настоящий договор.

В период действия договора заявок от медицинской организации не поступало.

Письмом исх.№ 1344 от 05.06.2024 заказчик уведомил поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора поставки.

09.02.2024 между ООО «Опора» (заказчик) и ООО «Биомедика» (поставщик) заключен договор поставки № 0813500000123020488, по условиям которого поставщик обязуется поставить медицинских изделий Кюветы и шарики для анализатора Technology Solution 4, а заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего договора.

Наименование, ассортимент, характеристики, количество, единицы измерения и цена за единицу товара определяются в соответствии со Спецификацией на поставку товаров (Приложение № 1 к настоящему договору), которая является неотъемлемой частью настоящего договора (пункт 1.2).

Согласно пункту 1.3 договора местом поставки товара является: 427370, <...>.

В соответствии с пунктом 1.4 договора товар по настоящему договору приобретается заказчиком у поставщика, для его дальнейшей поставки в адрес получателя БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

«СЮМСИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» ИНН <***> в рамках проведения закупочной процедуры № медицинских изделий Кюветы и шарики для анализатора Technology Solution 4согласно Федеральному закону № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В силу пункта 3.1 договора срок поставки товара за 10 рабочих дней.

Пунктом 5.1 договора предусмотрено, что цена договора составляет 21 183 руб.

Оплата по договору производится в течении 5 рабочих дней с момента поступления заказчику оплаты от получателя в рамках проведения закупочной процедуры и исполнения заказчиком последующих договорных обязательств по контракту перед получателем (пункт 5.5 договора).

Согласно пункту 6.3 договора в случае просрочки исполнителем обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы цены настоящего договора.

В соответствии с пунктом 6.7 договора за неисполнение, а равно одностороннего отказа от исполнения настоящего договора или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, поставщик в течении 5 календарных дней с момента получения соответствующего требования заказчика обязан уплатить штраф, размер штрафа составляет 30% от цены настоящего договора.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны (пункт 6.11 договора).

Согласно пункту 2.1.13 поставщик обязан возместить покупателю все убытки (реальный ущерб, упущенная выгода), вызванные не надлежащим исполнением своих обязательств по Договору, в том числе нарушением условий, о сроке поставки, об ассортименте, количестве, качестве товара, внутритарная пересортица товара, недостоверная маркировка товара, нарушение температурного режима перевозки и хранения груза и т.п., в результате чего заказчик ненадлежащим образом исполнит обязательства перед третьими лицами (контрагентами) и последними к нему будут применены штрафные (имущественные санкции.

Упущенная выгода возмещается в размере неполученной заказчиком прибыли, в том числе, в размере стоимости неисполненного им государственного контракта (муниципального контракта, договора поставки и т.д.) во исполнении которого заключен настоящий договор.

В период действия договора заявок от медицинской организации не поступало.

Письмом исх.№ 1421 от 05.06.2024 заказчик уведомил поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора поставки.

09.02.2024 между ООО «Опора» (заказчик) и ООО «Биомедика» (поставщик) заключен договор поставки № 0813500000123020488, по условиям которого поставщик обязуется поставить Кюветы и шарики для анализатора Technology Solution 4, а заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего договора.

Наименование, ассортимент, характеристики, количество, единицы измерения и цена за единицу товара определяются в соответствии со Спецификацией на поставку товаров (Приложение № 1 к настоящему договору), которая является неотъемлемой частью настоящего договора (пункт 1.2).

Согласно пункту 1.3 договора местом поставки товара является: 427680, <...>.

В соответствии с пунктом 1.4 договора товар по настоящему договору приобретается заказчиком у поставщика, для его дальнейшей поставки в адрес получателя Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Юкаменская районная больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» ИНН <***> в рамках проведения закупочной процедуры № 0813500000123020488 согласно Федеральному закону № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В силу пункта 3.1 договора срок поставки товара за 10 рабочих дней.

Пунктом 5.1 договора предусмотрено, что цена договора составляет 7 061 руб.

Оплата по договору производится в течении 5 рабочих дней с момента поступления заказчику оплаты от получателя в рамках проведения закупочной процедуры и исполнения заказчиком последующих договорных обязательств по контракту перед получателем (пункт 5.5 договора).

Согласно пункту 6.3 договора в случае просрочки исполнителем обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы цены настоящего договора.

В соответствии с пунктом 6.7 договора за неисполнение, а равно одностороннего отказа от исполнения настоящего договора или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, поставщик в течении 5 календарных дней с момента получения соответствующего требования заказчика обязан уплатить штраф, размер штрафа составляет 30% от цены настоящего договора.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны (пункт 6.11 договора).

Согласно пункту 2.1.13 поставщик обязан возместить покупателю все убытки (реальный ущерб, упущенная выгода), вызванные не надлежащим исполнением своих обязательств по Договору, в том числе нарушением условий, о сроке поставки, об ассортименте, количестве, качестве товара, внутритарная пересортица товара, недостоверная маркировка товара, нарушение температурного режима перевозки и хранения груза и т.п., в результате чего заказчик ненадлежащим образом исполнит обязательства перед третьими лицами (контрагентами) и последними к нему будут применены штрафные (имущественные санкции.

Упущенная выгода возмещается в размере неполученной заказчиком прибыли, в том числе, в размере стоимости неисполненного им государственного контракта (муниципального контракта, договора поставки и т.д.) во исполнении которого заключен настоящий договор.

Во исполнение указанного договора на основании заявки осуществлена поставка товара на сумму 7 252 руб. 20 коп. по заявке медицинской организации, УПД подписано 01.03.2024. Больше заявок не подавалось.

Письмом исх.№ 1423 от 05.06.2024 заказчик уведомил поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора поставки.

09.02.2024 между ООО «Опора» (заказчик) и ООО «Биомедика» (поставщик) заключен договор поставки № 0813500000123020488, по условиям которого поставщик обязуется поставить Кюветы и шарики для анализатора Technology Solution 4, а заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего договора.

Наименование, ассортимент, характеристики, количество, единицы измерения и цена за единицу товара определяются в соответствии со Спецификацией на поставку товаров (Приложение № 1 к настоящему договору), которая является неотъемлемой частью настоящего договора (пункт 1.2).

Согласно пункту 1.3 договора местом поставки товара является: 427100, <...>.

В соответствии с пунктом 1.4 договора товар по настоящему договору приобретается заказчиком у поставщика, для его дальнейшей поставки в адрес получателя БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ЯКШУР-БОДЬИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНиНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" ИНН <***> в рамках проведения закупочной процедуры № 0813500000123020488 согласно Федеральному закону № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В силу пункта 3.1 договора срок поставки товара за 10 рабочих дней.

Пунктом 5.1 договора предусмотрено, что цена договора составляет 50 471 руб. 20 коп.

Оплата по договору производится в течении 5 рабочих дней с момента поступления заказчику оплаты от получателя в рамках проведения закупочной процедуры и исполнения заказчиком последующих договорных обязательств по контракту перед получателем (пункт 5.5 договора).

Согласно пункту 6.3 договора в случае просрочки исполнителем обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы цены настоящего договора.

В соответствии с пунктом 6.7 договора за неисполнение, а равно одностороннего отказа от исполнения настоящего договора или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, поставщик в течении 5 календарных дней с момента получения соответствующего требования заказчика обязан уплатить штраф, размер штрафа составляет 30% от цены настоящего договора.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны (пункт 6.11 договора).

Согласно пункту 2.1.13 поставщик обязан возместить покупателю все убытки (реальный ущерб, упущенная выгода), вызванные не надлежащим исполнением своих обязательств по Договору, в том числе нарушением условий, о сроке поставки, об ассортименте, количестве, качестве товара, внутритарная пересортица товара, недостоверная маркировка товара, нарушение температурного режима перевозки и хранения груза и т.п., в результате чего заказчик ненадлежащим образом исполнит обязательства перед третьими лицами (контрагентами) и последними к нему будут применены штрафные (имущественные санкции.

Упущенная выгода возмещается в размере неполученной заказчиком прибыли, в том числе, в размере стоимости неисполненного им государственного контракта (муниципального контракта, договора поставки и т.д.) во исполнении которого заключен настоящий договор.

Во исполнение указанного договора на основании заявки осуществлена поставка товара на сумму 21 560 руб. по заявке медицинской организации, УПД подписано 02.06.2024. Больше заявок не подавалось.

Письмом исх.№ 1425 от 05.06.2024 заказчик уведомил поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора поставки.

09.02.2024 между ООО «Опора» (заказчик) и ООО «Биомедика» (поставщик) заключен договор поставки № 0813500000123020488, по условиям которого поставщик обязуется поставить Кюветы и шарики для анализатора Technology Solution 4, а заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего договора.

Наименование, ассортимент, характеристики, количество, единицы измерения и цена за единицу товара определяются в соответствии со Спецификацией на поставку товаров (Приложение № 1 к настоящему договору), которая является неотъемлемой частью настоящего договора (пункт 1.2).

Согласно пункту 1.3 договора местом поставки товара является: <...>.

В соответствии с пунктом 1.4 договора товар по настоящему договору приобретается заказчиком у поставщика, для его дальнейшей поставки в адрес получателя Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Ярская районная больница МЗ УР» ИНН <***> в рамках проведения закупочной процедуры № 0813500000123020488 согласно Федеральному закону № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В силу пункта 3.1 договора срок поставки товара за 10 рабочих дней.

Пунктом 5.1 договора предусмотрено, что цена договора составляет 35 305 руб.

Оплата по договору производится в течении 5 рабочих дней с момента поступления заказчику оплаты от получателя в рамках проведения закупочной процедуры и исполнения заказчиком последующих договорных обязательств по контракту перед получателем (пункт 5.5 договора).

Согласно пункту 6.3 договора в случае просрочки исполнителем обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы цены настоящего договора.

В соответствии с пунктом 6.7 договора за неисполнение, а равно одностороннего отказа от исполнения настоящего договора или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, поставщик в течении 5 календарных дней с момента получения соответствующего требования заказчика обязан уплатить штраф, размер штрафа составляет 30% от цены настоящего договора.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны (пункт 6.11 договора).

Согласно пункту 2.1.13 поставщик обязан возместить покупателю все убытки (реальный ущерб, упущенная выгода), вызванные не надлежащим исполнением своих обязательств по Договору, в том числе нарушением условий, о сроке поставки, об ассортименте, количестве, качестве товара, внутритарная пересортица товара, недостоверная маркировка товара, нарушение температурного режима перевозки и хранения груза и т.п., в результате чего заказчик ненадлежащим образом исполнит обязательства перед третьими лицами (контрагентами) и последними к нему будут применены штрафные (имущественные санкции.

Упущенная выгода возмещается в размере неполученной заказчиком прибыли, в том числе, в размере стоимости неисполненного им государственного контракта (муниципального контракта, договора поставки и т.д.) во исполнении которого заключен настоящий договор.

Во исполнение указанного договора на основании заявки осуществлена поставка товара на сумму 29 775 руб. руб. по заявке медицинской организации, УПД подписано 27.02.2024. Больше заявок не подавалось.

Письмом исх.№ 1426 от 05.06.2024 заказчик уведомил поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора поставки.

Ссылаясь на обстоятельства нарушения ООО «Биомедика» договорных обязательств по поставке товара, в том числе контрафактного товара, ООО «Опора» обратилось в суд с рассматриваемым иском с соблюдением претензионного порядка урегулирования спора.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ в их совокупности и взаимной связи, суд приходит к следующим выводам.

По условиям статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Статьей 506 ГК РФ установлено, что по договору поставки поставщик - продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Согласно пункту 1 статьи 509 ГК РФ поставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки (передачи) товаров покупателю, являющемуся стороной договора поставки, или лицу, указанному в договоре в качестве получателя.

В случае, когда сторонами предусмотрена поставка товаров в течение срока действия договора поставки отдельными партиями и сроки поставки отдельных партий (периоды поставки) в нем не определены, то товары должны поставляться равномерными партиями помесячно, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов, существа обязательства или обычаев делового оборота.

В соответствии со статьей 329 ГК РФ одним из способов обеспечения обязательств является неустойка.

Исходя из пункта 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно статье 331 ГК РФ соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке.

Из материалов дела следует, что ООО «Опора» во исполнение заключенных в порядке Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» контрактов на поставку медицинских изделий в медицинское организации, заключило ряд договоров с ООО «Биомедика».

Срок поставки товаров определен в каждом конкретном договоре (пункт 3.1).

Пунктами 6.3 поименованных выше договоров предусмотрено, что в случае просрочки исполнителем обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы цены настоящего договора.

Таким образом, стороны настоящего спора путем подписания указанных договоров приняли и признали подлежащими исполнению определенные в них условия.

Следовательно, в силу положений статьи 8, пункта 2 статьи 307, части 1 статьи 425 ГК РФ с момента подписания договора данные условия обязательны для сторон.

Возражая против удовлетворения исковых требований в части неустойки, ответчик ссылается на отсутствие потребности у медицинских учреждений в поставке указанного заказчиком объема товара, в связи с чем поставка не осуществлялась, также ссылается на наличие двойной ответственности поставщика, поскольку наряду с неустойкой, истец также просит взыскать штраф за неисполнение условий договора. Также заявлено ходатайство о снижении неустойки на основании статьи 333 ГК РФ.

Рассмотрев указанные доводы, суд приходит к следующим выводам.

Поставка товара в рамках поименованных выше договоров осуществляется во взаимосвязи с исполнением заказчиком договорных обязательств в рамках закупочных процедур (пункт 1.4 договора).

Согласно аналогичным условиям контрактов (пункт 5.1) поставка осуществляется на основании заявок, поданных медицинскими организациями.

Местом поставки в каждом конкретном договоре также определены склад, аптека и иные помещения медицинского учреждения.

Более того, оплата по договору производится в течение 5 рабочих дней с момента поступления заказчику оплаты от получателя в рамках проведения закупочной процедуры и исполнения заказчиком последующих договорных обязательств по контракту перед получателем (пункт 5.5 договоров с ООО «Биомедика»).

Согласно пункту 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в бюджетах бюджетной системы Российской Федерации предусматриваются субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания, в том числе в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание ими государственных (муниципальных) услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание государственного (муниципального) имущества.

Помимо этого источниками финансового обеспечения могут быть доходы, полученные названными учреждениями от осуществления приносящей доход деятельности, а также иные поступления, например гранты в форме субсидий, пожертвования (пункты 2, 3 ст. 298, пункты 1, 2 ст. 582 ГК РФ, пункт 4 статьи 9.2 Закона о некоммерческих организациях, пункт 4 статьи 78.1 БК РФ).

Исходя из изложенного, учитывая условия договоров поставки о сроке поставки в течение определенной даты с момента заключения договора либо получения заявки, поставка товара в отсутствие заявки медицинской организации, с учетом особенности финансирования бюджетного учреждения, могла повлечь отсутствие оплаты поставленного товара, поскольку расходы на указанный товар могли быть не предусмотрены в бюджете соответствующей организации.

Таким образом, непоставка товара по договорам №№ 0136500001123006484 (срок поставки не позднее 01.11.2024 по заявкам, заявки не направлялись), 0163200000323007128 (срок поставки 7 к.д. с даты заявки, заявки не направлялись), 0373100047423001440 (срок поставки 10 р.д. с даты заявки, заявки не направлялись), 0815500000524000497 (срок поставки 14 к.д. с даты заявки, заявки не направлялись), 0813500000123020488 (Алнашская) (заявка исполнена с просрочкой, однако истцом требования заявлены за иной период), 0813500000123020488 (Вавожская) (срок поставки 10 рабочих дней с даты заключения договора, заявки не направлялись), 0813500000123020488 (ГБ № 3 Ижевск) (срок поставки 10 рабочих дней с даты заключения договора, заявки не направлялись), 0813500000123020488 (Камбарская) (срок поставки 10 рабочих дней с даты заключения договора, заявки не направлялись), 0813500000123020488 (Сигаево-Сарапульская) (срок поставки 10 рабочих дней с даты заключения договора, заявки не направлялись), 0813500000123020488 (Сюмсинская) (срок поставки 10 рабочих дней с даты заключения договора, заявки не направлялись) в отсутствие заявок медицинских организаций не может рассматриваться судом в качестве нарушения условий договоров поставки в части нарушения срока поставки, в связи с чем требование о взыскании неустойки по указанным договорам заявлено неправомерно.

При этом ответственность за неисполнение договора (непоставку товара) предусмотрена пунктом 6.7 договоров поставки - в виде штрафа вследствие чего требование о взыскании неустойки по договорам №№ 0142200001323029877 (товар не принят, установлено, что он является контрафактным), 0163200000323008624 (товар не принят, установлено, что он является контрафактным), 0168500000623005735 (товар не принят, установлено, что он является контрафактным), 03523000061223000099, 0813500000123020488 (товар поставлен частично), 0816500000624002121 (товар не поставлен), 0820500000824000797 (товар не принят, установлено, что он не соответствует условиям контракта), 0852500000123002564 (товар не принят, установлено, что он не соответствует условиям контракта), 46741-СА24 (товар не принят, установлено, что он не соответствует условиям контракта), 0122200002524000448 (товар поставлен в 2 этапа по графику, принят медицинской организацией без замечаний, контракт расторгнут до истечения 3 этапа по графику), 0142200001323020583 (товар поставлен 28.02.2024, 19.03.2024, 14.05.2024, иные заявки не подавались), 0375200046623000088 (поставка не осуществлена), 0817200000323017398 (товар поставлен частично по заявке в установленный срок), 0813500000123020488 ГКБ № 8 Ижевск (товар не поставлен), 0813500000123020488 ГП № 5 Ижевск (товар не поставлен), 0813500000123020488 ГП № 6 (товар не поставлен), заявлены неправомерно.

Судом также принимается во внимание, что по договорам №№ 0328200017024000001 (поставлен товар на сумму заявки, претензий по нарушению сроков со стороны медицинского учреждения не заявлено), 0334300133024000048 (товар поставлен в полном объеме в указанные в договорах сроки, о чем указано в экспертном заключении по проверки соответствия товара), 0356500003224000008 (исполнен в срок по заявке медицинской организации), 0813500000123020488 Детская ГП № 1, Ижевск (товар поставлен на основании заявки), 0813500000123020488 Ярская (товар поставлен по заявке в установленный срок) ответчиком произведена поставка товара по заявкам медицинских организаций в установленные срок, в связи с чем требования о взыскании неустойки за просрочку поставки по указанным договорам также заявлены неправомерно.

В отношении исполнения обязательств по иным сделкам судом установлено следующее.

По договору № 033740000072300063 срок поставки установлен по 20.12.2022, фактически поставка осуществлена на основании УПД № 16 от 12.02.2024 (подписано 16.02.2024), по договору № 0813500000123020488 от 07.02.2024 срок поставки предусмотрен в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора, заявка медицинского учреждения от 07.02.2024, фактически поставка осуществлена на основании УПД (подписано 02.04.2024), по договору № 0163200000324000693 срок поставки определен в течение 5 рабочих дней с даты заявки, заявка медицинского учреждения от 15.04.2024, фактически поставка осуществлена на основании УПД № 53 от 25.04.2024 (подписано 20.05.2024), по договору № 0345300106324000069 срок поставки согласован в течение 3 рабочих дней с даты заявки, заявки медицинского учреждения от 19.03.2024, (повторно) 25.03.2024, фактически поставка осуществлена на основании УПД № 52 от 02.05.2024 (подписано 03.05.2024), по договору № 0356500002623000358 срок поставки установлен в течение 10 календарных дней с даты заявки, заявки от 27.12.2023, повторно 15.04.2024, фактически поставка осуществлена на основании УПД № 55 (подписано 28.05.2024), по договору № 0815500000523010192 срок поставки определен в течение 5 рабочих дней с даты заявки, заявка от 13.02.2024, фактически поставка осуществлена на основании УПД (подписано 21.02.2024), по договору № 0813500000123020488 (Глазовская) срок поставки согласован в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора, заявка от 10.01.2024, фактически поставка осуществлена на основании УПД (подписано 05.02.2024), по договору № 0813500000123020488 (Можгинская) срок поставка предусмотрен в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора, заявка от 10.01.2024, фактически поставка осуществлена на основании УПД (подписано 24.04.2024), по договору № 0813500000123020488 (Якшур-Бодьинская) срок поставки установлен в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора, заявка от 09.02.2024, фактически поставка осуществлена на основании УПД (подписано 02.06.2024), таким образом, общий размер правомерно начисленной неустойки составляет 26 568 руб. 53 коп.

Ответчиком заявлено ходатайство о снижении неустойки на основании положений статьи 333 ГК РФ.

В соответствии со статьей 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Согласно пункту 73 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика.

Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 65 АПК РФ).

Согласно пункту 75 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 при оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ).

Из пункта 77 названного выше Постановления Пленума Верховного Суда РФ следует, что снижение размера договорной неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, а равно некоммерческой организацией, нарушившей обязательство при осуществлении ею приносящей доход деятельности, допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды.

Ответчик надлежащих документальных доказательств, свидетельствующих о несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, равно, как и доказательств исключительности данного случая и того факта, что она может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды, суду не представил, в связи с чем несет риск наступления последствий в силу положений статьи 9 АПК РФ.

Немотивированное уменьшение предусмотренного сторонами в договоре размера ответственности нарушает принцип свободы договора.

Доказательства, подтверждающие получение кредитором необоснованной выгоды при взыскании с должника неустойки, начисленной в соответствии с условиями договора, материалы дела не содержат.

Довод о несоразмерности предъявленной неустойки последствиям нарушения обязательства подлежит отклонению, поскольку в данном случае неустойка начислена по ставке 1/300 ключевой ставки Банка России, которая представляет собой нижний предел ответственности в виде уплаты пеней.

С учетом изложенного, ходатайство ответчика о снижении размера неустойки судом отклонено.

ООО «Опора» заявлено требование о взыскании штрафных санкций в общем размере 5 199 388 руб. 24 коп.

В соответствии с пунктом 6.7 договоров поставки за неисполнение, а равно одностороннего отказа от исполнения настоящего договора или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, поставщик в течении 5 календарных дней с момента получения соответствующего требования заказчика обязан уплатить штраф, размер штрафа составляет 30% от цены настоящего договора.

Материалами дела подтверждается, что ООО «Биомедика» в нарушение условий договоров произведена поставка товара, признанного контрафактным, а также товара, не соответствующего условиям договоров (договоры №№ 0142200001323029877, 0163200000323008624, 0168500000623005735, 0852500000123002564), произведена частичная поставка товара (договоры №№ 03523000061223000099, 0813500000123020488, 0122200002524000448, 0142200001323020583, 0328200017024000001, 0345300106324000069, 08155000005230100192, 0817200000323017398), товар не поставлен (договоры №№ 0816500000624002121, 46741-СА24, 0375200046623000088, 0813500000123020488 ГКБ № 8 Ижевск, 0813500000123020488 ГП № 5 Ижевск, 0813500000123020488 ГП № 6).

Таким образом, требование о начислении штрафа за неисполнение указанных договоров поставки товара заявлено правомерно, при этом штрафные санкции, по мнению суда, подлежат начислению на сумму стоимости поставленного товара, не соответствующего условиям договора, а также признанного контрафактным, а не на сумму договора, поскольку доказательств направления в адрес ответчика иных заявок материалы дела не содержат.

В отношении требований о взыскании штрафа по иным договорам суд приходит к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства (пункт 2 статьи 330 ГК РФ).

Исходя из условий спорных договоров, ответственность в виде штрафа предусмотрена за неисполнение, а равно одностороннего отказа от исполнения настоящего договора или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств.

Следовательно, ответственность за просрочку исполнения обязательств по договорам начисление штрафа неправомерно.

Исходя из изложенного, требования о взыскании штрафа по договорам №№ 0153200000324000693 (просрочка поставки), 0356500002623000358 (просрочка поставки), 0813500000123020488 Глазовская (просрочка поставки), 0813500000123020488 Можгинская (просрочка поставки), 0813500000123020488 Юкаменская (просрочка поставки), 0813500000123020488 Якшур-Бодьинская (просрочка поставки) заявлены неправомерно и удовлетворению не подлежат.

Судом также принимается во внимание, что по договорам №№ 0334300133024000048 (товар поставлен в полном объеме в указанные в договорах сроки, о чем указано в экспертном заключении по проверки соответствия товара), 0356500003224000008 (исполнен в срок по заявке медицинской организации), 0813500000123020488 Детская ГП № 1, Ижевск (товар поставлен на основании заявки), 0813500000123020488 Ярская (товар поставлен по заявке в установленный срок) ответчиком произведена поставка товара по заявкам медицинских организаций в установленные сроки, в связи с чем требования о взыскании штрафа по указанным договорам также заявлены неправомерно.

Более того, непоставка товара по договорам №№ 0136500001123006484 (срок поставки не позднее 01.11.2024 по заявкам, заявки не направлялись), 0163200000323007128 (срок поставки 7 календарных дней с даты заявки, заявки не направлялись), 0373100047423001440 (срок поставки 10 рабочих дней с даты заявки, заявки не направлялись), 0815500000524000497 (срок поставки 14 календарных дней с даты заявки, заявки не направлялись), 0813500000123020488 (Алнашская) (заявка исполнена с просрочкой, однако истцом требования заявлены за иной период), 0813500000123020488 (Вавожская) (срок поставки 10 рабочих дней с даты заключения договора, заявки не направлялись), 0813500000123020488 (ГБ № 3 Ижевск) (срок поставки 10 рабочих дней с даты заключения договора, заявки не направлялись), 0813500000123020488 (Камбарская) (срок поставки 10 рабочих дней с даты заключения договора, заявки не направлялись), 0813500000123020488 (Сигаево-Сарапульская) (срок поставки 10 рабочих дней с даты заключения договора, заявки не направлялись), 0813500000123020488 (Сюмсинская) (срок поставки 10 рабочих дней с даты заключения договора, заявки не направлялись) в отсутствие заявок медицинских организаций не может рассматриваться судом в качестве нарушения условий договоров поставки в части неисполнения условий договора, в связи с чем требование о взыскании штрафа по указанным договорам заявлено неправомерно.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимной связи в соответствии со статьей 71 АПК РФ, арбитражный суд, установив, что материалами дела подтверждается факт частичного неисполнения обязательств со стороны поставщика, на основании статей 309, 330 ГК РФ пришёл к выводу о законности и обоснованности исковых требований о взыскании штрафа в общем размере 3 078 596 руб. 94 коп.

ООО «Биомедика» заявлено ходатайство о снижении размера штрафа на основании статьи 333 ГК РФ.

По смыслу приведенного положения гражданского законодательства право снижения неустойки предоставлено суду в целях устранения явной её несоразмерности последствиям нарушения обязательства.

В соответствии с правовыми позициями, изложенными в пунктах 71, 73 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее - постановление Пленума ВС РФ № 7), если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме. Бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки.

В силу подхода, изложенного в пункте 77 постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7, снижение размера договорной неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, а равно некоммерческой организацией, нарушившей обязательство при осуществлении ею приносящей доход деятельности, допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды (пункты 1 и 2 статьи 333 ГК РФ).

Пунктом 78 постановления Пленума ВС РФ № 7 предписано, что правила о снижении размера неустойки на основании статьи 333 ГК РФ применяются также в случаях, когда неустойка определена законом.

С учетом позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в пункте 2 Определения от 21.12.2000 № 263-О, положения пункта 1 статьи 333 ГК РФ содержат обязанность суда установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой ущерба.

Критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки; значительное превышение суммы неустойки суммы возможных убытков, вызванных нарушением обязательств, длительность неисполнения обязательства.

Принимая во внимание компенсационную природу штрафа, а также достаточно высокий размер договорного штрафа в рассматриваемом случае, суд приходит к выводу о том, что начисленная сумма штрафа подлежит снижению до 2 616 807 руб. 40 коп.

Истцом также заявлено требование о взыскании упущенной выгоды в размере 1 529 221 руб. 68 коп.

Согласно статьям 15, 393 ГК РФ в состав убытков входят реальный ущерб и упущенная выгода.

Упущенной выгодой являются не полученные кредитором доходы, которые он получил бы с учетом разумных расходов на их получение при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено.

Из разъяснений, содержащихся в пункте 14 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», следует, что по смыслу статьи 15 ГК РФ упущенной выгодой является неполученный доход, на который увеличилась бы имущественная масса лица, право которого нарушено, если бы нарушения не было.

Пунктом 3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъяснено, что при определении размера упущенной выгоды учитываются предпринятые кредитором для ее получения меры и сделанные с этой целью приготовления (пункт 4 статьи 393 Гражданского кодекса Российской Федерации). В то же время в обоснование размера упущенной выгоды кредитор вправе представлять не только доказательства принятия мер и приготовлений для ее получения, но и любые другие доказательства возможности ее извлечения. При этом лицо, взыскивающее упущенную выгоду, должно подтвердить, что им совершены конкретные действия, направленные на извлечение доходов, которые не были получены только в связи с допущенным должником нарушением, ставшим единственным препятствием для получения дохода.

Лицо, взыскивающее упущенную выгоду, должно доказать, что возможность получения им доходов существовала реально, то есть документально подтвердить совершение им конкретных действий и сделанных с этой целью приготовлений, направленных на извлечение доходов, которые не были получены в связи с допущенным должником нарушением, то есть доказать, что допущенное ответчиком нарушение явилось единственным препятствием, не позволившим ему получить упущенную выгоду.

В обоснование размера упущенной выгоды ООО «Опора» ссылается на разницу между ценой контрактов, заключенных с медицинскими учреждениями, и ценой договоров поставки, что представляет собой неполученную прибыль заказчика.

В соответствии с частью 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Истец в нарушение указанных положений не представил доказательств факта наличия у него убытков в виде упущенной выгоды по договорам №№ 0136500001123006484 (срок поставки не позднее 01.11.2024 по заявкам, заявки не направлялись), 0163200000323007128 (срок поставки 7 календарных дней с даты заявки, заявки не направлялись), 0373100047423001440 (срок поставки 10 рабочих дней с даты заявки, заявки не направлялись), 0815500000524000497 (срок поставки 14 календарных дней с даты заявки, заявки не направлялись), 0813500000123020488 (Алнашская) (заявка исполнена с просрочкой, однако истцом требования заявлены за иной период), 0813500000123020488 (Вавожская) (срок поставки 10 рабочих дней с даты заключения договора, заявки не направлялись), 0813500000123020488 (ГБ № 3 Ижевск) (срок поставки 10 рабочих дней с даты заключения договора, заявки не направлялись), 0813500000123020488 (Камбарская) (срок поставки 10 рабочих дней с даты заключения договора, заявки не направлялись), 0813500000123020488 (Сигаево-Сарапульская) (срок поставки 10 рабочих дней с даты заключения договора, заявки не направлялись), 0813500000123020488 (Сюмсинская) (срок поставки 10 рабочих дней с даты заключения договора, заявки не направлялись), 0334300133024000048 (товар поставлен в полном объеме в указанные в договорах сроки, о чем указано в экспертном заключении по проверки соответствия товара), 0356500003224000008 (исполнен в срок по заявке медицинской организации), 0813500000123020488 Детская ГП № 1, Ижевск (товар поставлен на основании заявки), 0813500000123020488 Ярская (товар поставлен по заявке в установленный срок).

Материалами дела подтверждается, что по договорам №№ 0142200001323029877, 0163200000323008624, 0168500000623005735, 0852500000123002564 ООО «Биомедика» поставлен товар, признанный контрафактным, а также товар, не соответствующий условиям договоров, по договорам №№ 03523000061223000099, 0813500000123020488, 0122200002524000448 произведена частичная поставка товара, по договорам №№ 0816500000624002121, 46741-СА24, 0375200046623000088, 0813500000123020488 ГКБ № 8 Ижевск, 0813500000123020488 ГП № 5 Ижевск, 0813500000123020488 ГП № 6 товар не поставлен, следовательно, ООО «Опора» не получило оплату по указанным договорам в планируемой сумме.

Таким образом, судом признается обоснованной сумма упущенной выгоды в размере 375 733 руб. 93 коп. (с учетом частично исполненных обязательств по договорам №№ 0142200001323020583, 0328200017024000001, 0345300106324000069, 08155000005230100192, 0817200000323017398 ввиду отсутствия иных неоплаченных заявок по указанным сделкам).

Частью 1 статьи 110 АПК РФ установлено, что судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 АПК РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Биомедика» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Опора» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) пени в размере 26 568 руб. 53 коп., штраф в размере 2 616 807 руб. 40 коп., убытки в размере 375 733 руб. 93 коп., судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 28 400 руб.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.


Судья М.С. Шеина