Резолютивная часть решения от 28 апреля 2022 г. по делу № А70-20591/2021Арбитражный суд Тюменской области (АС Тюменской области) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 29/2022-60980(1) АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Ленина д.74, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Дело № А70-20591/2021 г. Тюмень 28 апреля 2022 года Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Соловьева К.Л. рассмотрел дело по иску Государственного казенного учреждения Тюменской области «Управление капитального строительства» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Трест «Запсибгидрострой» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании неустойки, руководствуясь статьями 167-170, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Иск удовлетворить частично. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Трест «Запсибгидрострой» в пользу Государственного казенного учреждения Тюменской области «Управление капитального строительства» неустойку в размере 1010500 рублей, в доходы федерального бюджета госпошлину в размере 58178 рублей. В остальной части иска отказать. Выдать исполнительный лист после вступления решения суда в законную силу. Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Тюменской области. Судья Соловьев К.Л. Электронная подпись действительна. Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство Дата 17.12.2021 11:29:37 Код для входа в режим ограниченного доступКа:о му выдана Соловьев Константин Леонидович Суд:АС Тюменской области (подробнее)Истцы:Государственное казенное учреждение Тюменской области "Управление капитального строительства" (подробнее)Ответчики:ООО "ТРЕСТ "ЗАПСИБГИДРОСТРОЙ" (подробнее)Судьи дела:Соловьев К.Л. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
