Резолютивная часть решения от 19 октября 2023 г. по делу № А08-3815/2023

Арбитражный суд Белгородской области (АС Белгородской области) - Гражданское
Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда



210100062_5068127


АРБИТРАЖНЫЙ СУД

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000 Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38 Сайт: http://belgorod.arbitr.ru

Именем Российской Федерации резолютивная часть Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А08-3815/2023
г. Белгород
19 октября 2023 года

Арбитражный суд Белгородской области в составе судьи Дробышева Ю. Ю., при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению МКУ "УКС" Старооскольского городского округа (ИНН <***>, ОГРН <***>) к ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании пени в размере 17 485,41 руб., и обязании исполнить гарантийные обязательства,

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2 – представитель по доверенности от 01.06.2022 (после перерыва не явился, извещен надлежащим образом);

от ответчика: не явился, извещен надлежащим образом.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:


Иск удовлетворит полностью.

Взыскать с ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства» Старооскольского городского округа (ИНН <***>, ОГРН<***>) неустойку за просрочку исполнения обязательства по муниципальному контракту от 05.07.2022 № 154 на выполнение работы по устройству уличного освещения мкр. Заречье г. Старый Оскол за период с 04.10.2022 по 13.12.2022 в размере 17242,55 руб.

Обязать ООО «АЛЬФА-СТРОЙ» в течение 30-тикалендарных дней с момента вступления в законную силу решения Арбитражного суда Белгородской области устранить недостатки по муниципальному контракту от 05.07.2022 № 154 по выполнению работ по устройству уличного освещения мкр. Заречье г. Старый Оскол гул. Богатырская, с. Готовье , а именно: установить щит управления уличным освещением освещением «Гелиос» мкр. Заречье г. Старый Оскол к домам № 14, № 15

Взыскать с ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета 8 000 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.

Судья Ю.Ю. Дробышев



Суд:

АС Белгородской области (подробнее)

Истцы:

Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" Старооскольского городского округа (подробнее)

Ответчики:

ООО "Альфа-Строй" (подробнее)

Судьи дела:

Дробышев Ю.Ю. (судья) (подробнее)