Резолютивная часть решения от 15 сентября 2025 г. по делу № А55-43444/2024

Арбитражный суд Самарской области (АС Самарской области) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам возмездного оказания услуг



АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 443001, <...>, тел. <***>

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть)

16 сентября 2025 года Дело № А55-43444/2024

Арбитражный суд Самарской области

в составе судьи Балькиной Л.С. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания - Волчковой У.В.

рассмотрев в судебном заседании 16 сентября 2025 года дело по иску

Публичного Акционерного Общества "Россети Волга" к Обществу с ограниченной ответственностью "Строительно-Монтажное Управление № 1"

о взыскании 709 970 руб. 88 коп.

и по встречному иску Общества с ограниченной ответственностью "Строительно-Монтажное Управление № 1"

к Публичного Акционерного Общества "Россети Волга" о взыскании 814 536 руб., при участии в заседании от истца – представитель ФИО1 от ответчика – не явились, извещены

Руководствуясь ст. ст. 110. 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса

Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:


Первоначальный иск удовлетворить частично.

Удовлетворить ходатайство Публичного Акционерного Общества "Россети Волга" к Обществу с ограниченной ответственностью "Строительно-Монтажное Управление № 1" о снижении размера неустойки в порядке ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Строительно-Монтажное Управление № 1" (ИНН <***>) в пользу Публичного Акционерного Общества "Россети Волга" (ИНН <***>) 355 000 руб. неустойки, а также 40 499 руб. в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины.

В остальной части в иске отказать.

В удовлетворении встречных исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г. Самара в течение месяца со дня принятия с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.

Судья / Л.С. Балькина



Суд:

АС Самарской области (подробнее)

Истцы:

ПАО "Россети Волга" (подробнее)

Ответчики:

ООО "Строительно-Монтажное Управление №1" (подробнее)

Судьи дела:

Балькина Л.С. (судья) (подробнее)


Судебная практика по:

Уменьшение неустойки
Судебная практика по применению нормы ст. 333 ГК РФ