Решение от 18 января 2019 г. по делу № А04-9385/2018

Арбитражный суд Амурской области

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163

тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48

http://www.amuras.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ ПО ДЕЛУ,

РАССМОТРЕННОМУ В ПОРЯДКЕ УПРОЩЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Дело №

А04-9385/2018
г. Благовещенск
18 января 2019 года
Арбитражный суд Амурской области в составе судьи Швец О.В.

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению государственного бюджетного учреждения Амурской области «Строитель» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Хабаровскгражданпроект» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании

137 500 руб. (с учетом уточнения 142 083,33 руб.)

установил:

на основании ст.ст. 309, 310, 329, 330, 708, 753, 763 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 49, 110, 167-171, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Ходатайство государственного бюджетного учреждения Амурской области «Строитель» (ОГРН <***>, ИНН <***>) об уточнении исковых требований от 25.12.2018 принять.

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Хабаровскгражданпроект» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу государственного бюджетного учреждения Амурской области «Строитель» (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту № 876 от 14.06.2011 за период с 14.02.2018 по 15.11.2018 в размере 142 083,33 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Хабаровскгражданпроект» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 5 262 руб.

2. По заявлению лица, участвующего в данном деле, может быть составлено мотивированное решение. Заявление о составлении мотивированного решения может быть подано в течение пяти дней со дня размещения данной резолютивной части на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет».

Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления.

3. Решение вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено или не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

4. Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Шестой арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://amuras.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте Шестого арбитражного апелляционного суда http://6aas.arbitr.ru.


Судья О.В. Швец