Резолютивная часть решения от 30 мая 2017 г. по делу № А14-1687/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ резолютивная часть

г. Воронеж Дело N А 14-1687/2017 « 30 » мая 2017 г.

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Семенова Г.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Лискинская инвестиционно-строительная компания «Бройлер», г. Лиски (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью инновационная фирма «МЕЛН», г. Воронеж (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании неустойки по договору от 16.02.2014 при участии в судебном заседании: от истца: не явились, извещены;

от ответчика: ФИО2 – представитель, доверенность от 30.11.2016; ФИО3 – директор, протокол от 15.12.16 № 4,

Руководствуясь статьями 65, 110, 112, 167-171, 176, 180-181 АПК РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью инновационная фирма «МЕЛН», г. Воронеж (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Лискинская инвестиционно-строительная компания «Бройлер», г. Лиски (ОГРН <***>, ИНН <***>) 2 500 руб. неустойки и 2 040 руб. расходов по государственной пошлине.

В остальной части искового заявления отказать.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Лискинская инвестиционно-строительная компания «Бройлер», г. Лиски (ОГРН <***>, ИНН <***>) 5 481 руб. излишне уплаченной государственной пошлины.

Исполнительный лист и справку выдать после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд и в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу в Арбитражный суд Центрального округа путем подачи жалобы, через арбитражный суд, принявший решение.

Судья Г.В. Семенов